索賠依據之一:《中華人民共和國合同法》
我國《合同法》對違約導致的索賠責任作了很詳細的規定,如:
第一百一十二條規定:當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其它損失的,應當賠償損失。
第一百一十三條對違約責任的規定是:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益……”。
第一百二十二條規定“因當事人一方的違約行為,侵害對方人身、財產權益的,受損害方有權選擇本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任”。
《合同法》第二百八十三條規定:“發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失;”
第二百八十四條規定:“因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備搬遷、材料和構件積壓等損失和實際費用”。
索賠依據之二:《工程承攬合同》和“國際慣例”
所謂《工程承攬合同》是指以我國頒布的法定合同(也稱格式合同條款)為母本而簽訂的《工程施工合同》,如:《建設工程施工合同》(CF-1999-0201);《水電工程施工合同》《公路工程施工合同》等等。這些合同中對工程的施工索賠都有專門專項的條款和要求。如《建設工程施工合同》36.1規定:當一方向另一方提出索賠時,要有正當理由,且有索賠事件發生時的有效證據。36.2規定:發包人未能按合同約定履行自己的義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況,造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失,承包人可以按(規定)程序以書面形式向發包人索賠。
所謂“國際慣例”是指海外工程項目和國內的外資工程項目中使用的如“FIDIC合同條款”或“JCT合同條款”等國際上通用的合同條款。這此條款對工程索賠都有相應規定。如FIDIC(99版)僅承包商向業主的索賠明示條款就有20多條,這些條款不但明確地列出了可索賠的工期和費用,而且還列出了某些情況下可以索賠利潤,同時,在合同條款中還有若干默示的索賠條款,這些得靠承包商自己去因人因事地深入理解和分析其規定的含義了。
綜上所述可以看出,不論是“違約索賠”與“變更索賠”,還是“不可抗力索賠”和“道義索賠”都能在《合同法》中,或在具體《工程承攬合同》中,找到進行“索賠”的法律依據。承包商必須要有專人研讀合同、管理合同,和整理合同條款中的索賠依據,并利用這些依據合法地開展施工索賠,獲得該得的利益或減少損失。而業主方也應該有專人管理合同并熟悉其規定,不應該把被索賠看作是一種不好的事項,相反倒應該在“實事求是”的基礎上積極推動這一事項的順利實現。這一來是遵循了工程建設中的客觀規律性,二來是依合同在“法治項目”,三是營造了一個寬松的履約環境,四是為工程的保質、保量、保工期、創造了條件或補充了條件。
該內容對我有幫助 贊一個
解除車輛抵押合同如何撤銷
2021-01-17信訪處理意見可否申請行政復議
2021-02-08股份有限公司的經理具有何種職權
2020-12-21全責交通事故保全期限
2021-03-01執行中可以申請債務人破產嗎
2021-01-01什么是業主委員會,業主委員會成立的意義是什么
2021-02-09集資房屬于什么房產性質
2020-12-31崗位變動員工是否要簽字
2021-01-23兼職是否可以簽訂競業限制協議書
2020-11-15政府非法拆遷怎么處罰
2020-12-18工作多久視為建立事實勞動關系
2020-11-24雇傭關系的法律責任有哪些
2020-12-27北京市勞動局北京市高級人民法院關于勞動爭議案件法律適用問題研討會會議紀要
2021-01-03投保時注意事項及須知事項有哪些
2021-02-02投資理財保險的適用人群
2020-12-05保險合同糾紛的產生是保險案件訴訟的前提
2020-11-21什么情況下保險公司可拒絕賠償
2020-11-21財產保險有哪些作用
2020-11-13林地承包的期限是多久
2021-03-12土地承包經營權是指什么權
2021-02-02