在工程合同糾紛中,工期糾紛是比較常見的一種糾紛,其主要原因是工程的開工日期和竣工日期約定不明確,或實際開工日期和實際竣工日期與約定不一致,那么,因這些原因導致的工期糾紛應該怎么解決呢?接下來律霸小編就為你詳細介紹工期糾紛及其解決方式。
發包人常用來抗辯承包人請求支付工程進度款或結算的一個主要理由就是承包人承擔工期延誤違約金,要主張工期違約金就涉及到舉證問題,一個是實際開工時間的認定;另一個是竣工時間的認定。
一、認定開工日期
開工日期,是建設工程工期的起算點,也是控制工期風險的第一個重要節點。一般而言,開工日期的確定方式有以下幾種:
1、合同中約定具體的日期作為開工日期;
2、以發包人開工通知中寫明的日期作為開工日期;
3、以監理人的開工通知寫明日期作為開工日期;
4、以承包人遞交的開工報告或開工申請被批準的日期為開工日期。
若有開工會議紀要、開工通知明確了開工時間則可以此舉證;沒有這些證據則可依據開工報告記載時間來作為開工時間;若這些均沒有,一般可以合同記載時間舉證。
二、認定竣工時間
竣工是指承包人完成施工任務。一般來說,工程竣工后,發包人均進行驗收,確認合格后予以接收。然而在實踐中,承包人工程完工之日和竣工驗收時間經常有時間差,關于竣工時間的認定,司法解釋做出了規定:
1、以雙方確認的日期為竣工日期。
2、經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;
3、承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期;
4、未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移工程占有之日為竣工日期。
前面說的承包人的原因導致的工期延誤,而施工中往往由于發包人原因導致工期延誤,由此產生工期順延及索賠事項。要主張工期順延及索賠,承包人需舉證,即需要在施工過程中留存相應的資料、文件,這對施工管理是否規范、是否有完善的制度是一個考驗。
三、工期順延的情形
工期合法順延時,是不需承擔違約責任的,工期順延的情形主要有以下:
1、施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加;
2、因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。
4、發包人未按約支付工程款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當導致工期延誤,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
產生工期糾紛后,在通過法律處理的過程中,原則上采取誰主張誰取證的原則,所以,在整個施工過程中發包和承包方都要對以上各事項做好記錄并保存好相關證明材料。
閱讀完本文后,您應該對工期糾紛以及其解決方式有了基本的了解吧?工期糾紛是法律糾紛中專業性比較強的一類糾紛,不僅要求法律知識,還要求工程知識,所以解決起來并不很容易,如果您需要此類法律幫助,歡迎使用我們律霸的在線法律咨詢平臺,我們定將竭誠為您服務。
工程合同的工期怎么計算
工期順延的合法情形
工程款支付和工期延誤法律分析
該內容對我有幫助 贊一個
肇事逃逸頂包逃逸判幾年
2021-02-12“終身監禁”和“無期徒刑”有什么區別
2021-01-03域名搶注一審哪個法院管轄
2021-01-14財產保全措施會因為反擔保而解除嗎
2021-03-08交通違法行為處罰時效多久
2021-02-20什么是婚前個人財產
2021-01-12夫妻共同債務包括什么,婚前債務是自行承擔嗎
2021-01-14只有購房合同的房子法院能保全嗎
2021-03-09沒收手機算犯罪嗎
2021-01-0465歲老人房子還可以抵押貸款嗎
2020-12-22內部調崗定義
2020-12-28保險船舶受損后怎樣索賠
2021-02-06自然災害保險公司不賠合法嗎
2020-11-22拆遷維權有效嗎,會不會被威脅
2021-01-05動遷怎么樣能早知道
2021-01-19上海市城市居住房屋拆遷補償安置協議有哪些內容
2020-12-20拆遷可以通過哪些方式進行補償
2020-12-03哪些人可以在房屋拆遷過程中拿到拆遷補償
2020-12-29什么時間律師介入拆遷談判最合適
2021-01-26農村一戶多宅,拆遷的時候該怎么補償
2021-01-01