路燈制作安裝合同

立合同人：

定作人：膠南市xx鎮(zhèn)大xxx村民委員會(huì)

承攬人：膠南市xx電器商行

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，以上立合同人經(jīng)充分協(xié)商，就承攬人承攬定作人的村內(nèi)街道路燈制作安裝事宜，達(dá)成如下約定：

工程名稱：xx村街道LED48W路燈制作安裝工程。

工程地點(diǎn)：膠南市寶山鎮(zhèn)xx村村內(nèi)街道。

承攬方式：大包，由承攬人包工包料。

工期約定：自2013年7月8日至2013年7月25日止。

工程價(jià)款：xxx元。

付款方式：承攬人工程竣工、經(jīng)定作人驗(yàn)收合格后、定作人收到承攬人的發(fā)票之日起三日內(nèi)付全部工程款的95%，即41000元;余款于2013年12月30前付清。

路燈數(shù)量及質(zhì)量約定：本工程系LED路燈項(xiàng)目，為LED燈。所用材料及部件須國標(biāo)合格產(chǎn)品，路燈使用后達(dá)到LED路燈效果。

LED彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄LED燈頭，臺(tái)灣晶元驅(qū)動(dòng)?。

LED鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。

電纜線6平方(國標(biāo))700米，膠*電纜廠生產(chǎn)。

4平方國標(biāo)電纜線150米，膠*電纜廠生產(chǎn)。

混凝土預(yù)埋件70mm×70mm×70mm

電腦時(shí)控加空氣開關(guān)(上海一氣)2個(gè)

質(zhì)保約定：承攬人承諾所設(shè)計(jì)安裝的路燈符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期三年。質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由承攬人及時(shí)免費(fèi)修理更換。

因產(chǎn)品設(shè)計(jì)及安裝出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成第三人人身損害的由承攬人承擔(dān)責(zé)任。安裝過程中施工安全由承攬人自行負(fù)責(zé)。

驗(yàn)收約定：承攬人完工后及時(shí)約請定作人及包村第一書記對工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具書面驗(yàn)收單。

違約責(zé)任：

承攬人未按本合同約定的質(zhì)量要求設(shè)計(jì)安裝的，由承攬人自行改正，并承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任;

承攬人不能在合同約定時(shí)間完工的，每遲延一天要償付總價(jià)款的1%的違約金;

質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障由承攬人負(fù)責(zé)維修，承攬人通知二日內(nèi)仍不履行維修義務(wù)，定作人可以自行安排維修，維修費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。每遲延一天要承擔(dān)違約金100元;

定作人未按照合同約定時(shí)間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;

本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向人民法院提起訴訟。

本合同附件與本合同同等效力。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村xxx書記所在單位黃島區(qū)xxx留存一份。

定作人：膠南市xx山鎮(zhèn)xxxx村民委員會(huì)

法定代表人：

二〇一三年七月xx日

承攬人：膠南市xx電器商行

代表人：

二〇一三年七月xx日

附件：xxx村路燈設(shè)計(jì)方案。