在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
地暖施工合同
工程名稱：
甲方：
乙方：
經雙方友好協商，甲方委托乙方就甲方地暖工程進行施工，現就有關事宜達成協議如下：
一、施工范圍：
乙方施工范圍為：含分水器在內的地暖結構部分，分水器之后的連接管道以及混凝土填充不包括在本合同內。
二、施工方案：
一層和頂層采用20㎜厚的苯板和鋁箔反射膜，卡釘固定加熱管，中間幾層采用3㎜地暖復合膜，采用鋼絲網和綁絲固定加熱管。乙方負責編制施工方案，經甲方批準后按照施工方案和施工圖紙的要求進行施工。
三、施工材料要求及材料供應
1、主要材料要求：
a、聚苯乙烯保溫板：厚度20㎜。
b、鋁箔反射膜。后付牛皮紙，
c、地暖復合膜3㎜
d、PE-Xa管，“道誠”牌，De20×1.9㎜
盤管間距均采用250毫米（以設計圖紙為準）
e、分水器為全銅，巨帆牌。
f、鋼絲網：∮2×200mm×200mm,
2、輔助材料采用市面上通用材料。
四、施工現場管理
1、乙方施工人員要嚴格服從甲方現場管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工過程中如果出現工傷事故由乙方負責。
2、甲方要派駐現場管理人員負責對乙方施工進行監督管理和協調現場出現的問題，為乙方創造良好的施工條件。
3、甲方免費提供施工用水用電。為乙方施工人員免費提供材料倉庫和基本的住宿場所。
五、工程造價和結算方式
1、合同造價
該工程地暖實際鋪設面積約為平方米，結算價格為31元/平方米。工程總價約為：元。
地暖施工完畢后，甲乙雙方共同核定地暖實際施工面積。并將工程量核定方法約定為：未鋪設的房間不計算面積，鋪設地暖的房間按施工圖紙中線標注尺寸扣除設計墻厚為基準計算面積，衛生間如果鋪設地暖按全部面積計算。
2、結算方式、
乙方施工材料和人員到工地后撥總造價的20%，后續工程按工程實際進度撥款，施工完畢撥付到總價的70%，工程竣工驗收后付至95%，留5%作為質量保證金，第一個采暖期結束后付清余款。
工程不能同時施工時，按施工樓號單個結算。
六、施工工期：現場條件具備時，單個樓工期不超過10天，總工期：7月10日至8月15日，保證交工驗收，以不耽誤后續土建方施工為原則。
七、質量保證：乙方對安裝工程保修二年，終生負責維修。
八、合同簽定后雙方要嚴格執行合同條款，不得違約，如果有一方違約，違約方必須向對方賠償經濟損失或者向人民法院起訴。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
簽字：簽字：
年7月6日年7月6日
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
顏恩超律師，1976年生，浙江寧波人。法學、經濟學雙學士學位。副主任律師，高級合伙人，刑事事務部主任，婚姻家庭事務部主任。 從事法律行業多年，法學理論功底深厚，辦案實踐經驗豐富，熟悉寧波本地司法環境，同時與社會各界有著廣泛的交往和聯系。顏恩超律師具備超強的思維能力、盡心盡責的辦案態度，在多年辦案實踐中形成了自己獨特辦案風格。并深知“金杯銀杯不如百姓口碑”的道理，視“誠信、責任、聲譽”為生命，接待咨詢客觀坦誠，分析案情鞭辟入里，多年來一直深得當事人的信任。 工作作風：認真、負責、扎實、嚴謹，待人熱情誠懇，平易近人，全心全意維護被代理人的合法權益。以“受人之托，忠人之事”為執業信條。 辦案特色：顏恩超律師擅長辦理重大、疑難、復雜的各類案件，辦案思路清晰、應變敏捷，善于捕捉證據細節，綜合分析案件事實，法庭辯論攻防兼備，辯護意見有破有立，語言表達言簡意賅、不冗不漏。無論是作為原告方的律師還是作為被告方的律師，均以“當事人權益至上”為原則，全力維護當事人利益，深受廣大當事人及其親友的交口贊譽。 突出優勢：深厚扎實的法律功底，勤勉盡責的工作態度，細致務實的工作作風，靈活創新的工作方法，誠信
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
信托合同文本格式
2020-06-19商品房買賣合同
2020-06-19房屋裝修合同范本
2020-06-19最標準的房屋裝修合同范本
2020-06-19房屋租賃合同范本
2020-06-22設備租賃合同
2020-06-22建 筑 材 料 購 銷 合 同
2020-06-23合資代理協議書
2020-06-23建設工程施工合同 （港口1）
2020-06-28工程建設監理合同（2）
2020-06-28合伙合同
2020-06-28建設工程拆遷房屋合同
2020-06-28肉牛合作養殖協議
2020-06-28委托銷售合同(合作協議新)
2020-06-29建設工程施工合同（國際）
2020-06-29水電安裝合同樣本02
2020-06-29勞動合同（2）
2020-06-29專用合同條款
2020-06-29中外合資企業勞動合同
2020-06-29動產家具無償寄托契約書
2020-06-30