在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工期糾紛怎么解決
發包人常用來抗辯承包人請求支付工程進度款或結算的一個主要理由就是承包人承擔工期延誤違約金，要主張工期違約金就涉及到舉證問題，一個是實際開工時間的認定;另一個是竣工時間的認定。
一、認定開工日期
開工日期，是建設工程工期的起算點，也是控制工期風險的第一個重要節點。一般而言，開工日期的確定方式有以下幾種：
1、合同中約定具體的日期作為開工日期;
2、以發包人開工通知中寫明的日期作為開工日期;
3、以監理人的開工通知寫明日期作為開工日期;
4、以承包人遞交的開工報告或開工申請被批準的日期為開工日期。
若有開工會議紀要、開工通知明確了開工時間則可以此舉證;沒有這些證據則可依據開工報告記載時間來作為開工時間;若這些均沒有，一般可以合同記載時間舉證。
二、認定竣工時間
竣工是指承包人完成施工任務。一般來說，工程竣工后，發包人均進行驗收，確認合格后予以接收。然而在實踐中，承包人工程完工之日和竣工驗收時間經常有時間差，關于竣工時間的認定，司法解釋做出了規定：
1、以雙方確認的日期為竣工日期。
2、經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;
3、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期;
4、未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移工程占有之日為竣工日期。
前面說的承包人的原因導致的工期延誤，而施工中往往由于發包人原因導致工期延誤，由此產生工期順延及索賠事項。要主張工期順延及索賠，承包人需舉證，即需要在施工過程中留存相應的資料、文件，這對施工管理是否規范、是否有完善的制度是一個考驗。
三、工期順延的情形
工期合法順延時，是不需承擔違約責任的，工期順延的情形主要有以下：
1、施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加;
2、因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。
4、發包人未按約支付工程款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當導致工期延誤，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
產生工期糾紛后，在通過法律處理的過程中，原則上采取誰主張誰取證的原則，所以，在整個施工過程中發包和承包方都要對以上各事項做好記錄并保存好相關證明材料。
閱讀完本文后，您應該對工期糾紛以及其解決方式有了基本的了解吧?工期糾紛是法律糾紛中專業性比較強的一類糾紛，不僅要求法律知識，還要求工程知識，所以解決起來并不很容易，如果您需要此類法律幫助，歡迎使用我們律霸網的在線法律咨詢平臺，我們定將竭誠為您服務。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
無編碼的公章是否有效
2020-11-21公司跨區變更地址程序是什么
2021-01-16商賬追收具體流程有哪些
2020-12-22商標權是否應做攤銷
2020-11-11民間借貸判決生效后下一步怎么辦
2021-02-04黑社會性質有組織犯罪的構成要件
2021-02-25無性婚姻訴訟時要注意的問題有哪些
2021-02-13如何對移送管轄權裁定提出復議
2021-01-22續簽集體勞動合同期限能簽半年嗎
2020-12-14什么是哺乳期？女職工在哺乳期享受哪些特殊勞動保護？
2021-02-20借調工作后勞動關系如何認定
2020-11-19員工簽訂七天無工資試用期是否合法
2021-01-12雇傭關系的法律規定有哪些
2020-12-25保險公司的業務流程及分類有哪些
2021-01-08壽險合同成立后可以做變更嗎
2020-11-21什么是團體意外保險
2020-11-21轎車超載保險公司理賠嗎
2021-01-24保險法釋義第一百六十五條是什么
2021-02-05新農村建設拆遷,老房子會無償拆除嗎
2020-12-31拆遷房屋錯誤能否提起行政訴訟
2020-12-23