一、工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有:
1.合同約定或雙方認可的施工總進度規劃;
2.合同雙方認可的詳細進度計劃;
3.合同雙方認可的對工期的修改文件;
4.施工日志、氣象資料;
5.業主或工程師的變更指令;
6.影響工期的干擾事件;
7.受干擾后的實際工程進度等;
二、《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規定,在合同履行過程中,因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的,由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用,且發包人應支付承包人合理的利潤:
1.發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
2.發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批準等開工條件的;
3.發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
4.發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
5.發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
6.監理人未按合同約定發出指示、批準等文件的;
7.專用合同條款中約定的其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的,發包人應按實際開工日期順延竣工日期,確保實際給期不低于合同約定的工期總日歷天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的,按照第7.2.2項[施工進度計劃的修訂]執行。
該內容對我有幫助 贊一個
已采取強制措施后能否治安處理
2021-01-09資產強制執行是否需要公證
2021-01-22連帶責任中沒有約定保證期間的,保證期間如何計算
2021-01-06交通事故傷殘評定有幾級
2021-01-16上海交通隊違章處理排隊多久
2020-11-09破產重整對外擔保有效嗎
2021-01-21保證的方式及先訴抗辯權
2020-11-21探望權如何行使
2021-01-01未領結婚證同居 能向法院訴訟離婚嗎
2020-11-19法院如何認定受脅迫的婚姻
2021-02-11訴訟中保全需要擔保嗎
2020-11-11如何證明個人財產與債務無關
2021-01-16夫妻雙方怎樣做能不承擔對方債務
2021-01-13小貸公司無抵押無擔保貸款的申請條件是哪些
2021-01-31建設工程造價糾紛規范
2021-01-07學生牙齒跌斷學校有責任嗎
2021-03-15勞動合同無效怎么認定
2020-11-25競業限制協議單位沒有蓋章有效嗎
2020-12-18企業一定要成立工會嗎
2021-01-19什么叫傷殘津貼,傷殘津貼應該如何計算
2021-01-08