推薦:
工程驗收單
建設工程承包合同
工程施工合同
拖欠工程款
工程款稅率
工程款支付申請
現如今,有許多因為工期延誤而被耽誤的重要事情,那么當工期被不合理的延長時候,我們就應該向違約一方要求工期索賠,如果對方拒絕賠償,我們就應該向有關部門提交工期索賠報告,但是很多人并不知道工期索賠報告范本是什么,下面,律霸小編來為大家介紹一下。
工期索賠報告范本:
一、索賠成立理由
1、與合同對照,工期延誤已造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失。
2、造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。
二、索賠的依據
按照現行法律法規、合同文件及工程慣例,因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況,對工期進行索賠。
三、索賠事項概述
由我單位承建的某項目,于2013年12月27日舉行開工典禮,于2013年12月28日我單位積極組織進場,投放大量機械設備和人員以確保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建設方聯系的外借土方未到場,現場處于停工、半停工狀態,至2014年4月26日開始復測A區缺土方量,最終確定由我單位在紅線以外進行開挖借土,用于場地土方回填。開挖時間為2014年4月28日,延期時間為54天。根據甲方提供的地質勘測數據顯示,鉆探1號孔至4號孔、6號孔至12號孔開挖至設計標高全部為土方。現場施工過程中發現1號孔至4號孔、6號孔至12號孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,與原設計地質情況不符,從而增大了施工難度和增加了施工時間。根據甲乙雙方簽訂的施工合同:專用合同條款7.5.1項中因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況,對工期進行索賠54天。通用條款2.4.3項發包人向承包人提供地質勘測資料等相關基礎資料,并對所提供資料的真實性、準確性和完整性負責;通用條款中3.4項因基礎資料存在錯誤、遺漏導致承包人解釋或推斷失實的,由發包人承擔責任。
四、索賠項目
1、人工費:由于非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用;法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工和工資上漲費。
2、施工機械費:因索賠事件發生,額外工作增加的機械使用費,工效降低以及機械停工、窩工的費用,現場使用機械均為租賃設備按照實際租金計算。
3、管理費:因索賠事件發生,額外增加的現場管理和公司管理費,按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。
4、利息:主要為履約保證金拖期付款利息。按照按中國人民銀行規定的同期貸款利率計算。
5、措施費:包含環境保護、臨時設施、安全、文明施工費用和大機進出場及安拆費。按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。工程變更的索賠包含成本、管理費和利潤的索賠。
五、索賠計算
1、人工費:工日:17X54工日=918工日人員窩工按照定額單位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元 工資上漲費不予考慮。
2、施工機械費:挖機350型2臺市場租賃價48000元/月,推土機16t2臺市場租賃價24000元/月。 48000元X54÷30X2=172800元 24000元X54÷30X4=172800元
3、管理費 合同工期120天,現延期54天,投標管理費為1240949.7元 工程延期管理增加費用:1240949.7÷120X54=558427元
4、利息 履約保證金115萬元,按照現行中國人民銀行規定的同期貸款利潤5.6%計算。 1150000元X54÷30X5.6%=115920元
5、措施旨 合同工期120天,現延期54天,投標措施旨為381448.67元 工程延期管理增加費用:381448.67÷120X54=171652元 工程延期索賠合計:1227559元
六、索賠說明
此項目索賠未提出以外風險和不可預見因素索賠以及其他索賠,主要是因為工期延期索賠所產生的費用。
由上述可知,工期索賠報告中需要寫明的事情很多,索賠的依據、理由和如何索賠等事項都要寫的十分清楚,當自己需要向違約一方進行索賠的時候,需要提前了解好上述的工期索賠報告范本,以免出現索賠事項模糊不清的情況,損害自己的利益。
工期順延的情形包括哪些
工程工期順延申請報告
工期索賠報告怎么寫
該內容對我有幫助 贊一個
法人變更執行董事是否也要變更
2021-02-14監事會主席能連任嗎
2021-02-03效力待定合同追認時效
2020-11-29買地鐵房的注意事項
2020-12-07根據侵權責任法能否主張被撫養人生活費
2021-01-26銀行批貸后不放款怎么辦
2021-03-22多人建筑合同糾紛如何起訴
2020-12-08法院能否主動引用同時履行抗辯權
2021-01-07交通事故如何快速理賠
2021-03-15員工簽保密協議公司不給保密費怎么維權
2020-12-23實習期間公司解散需要賠償嗎
2021-02-13勞務外包定義
2021-02-27個人旅游意外保險條款
2021-01-04人身保險合同中止后可以繼續嗎
2021-03-12旅游意外險哪些情況不賠償
2020-12-05保險的損失補償原則問題
2021-03-22如何查詢保險撤案了沒
2020-12-26保險合同免責條款無效的法律依據有哪些
2021-03-03農民如何進行土地承包申請
2021-03-24不看不知道,2019年農村農村房屋拆遷補償出新規了
2021-02-16