熱門城市： 滁州律師?? 臨汾律師?? 麗江律師?? 黑河律師?? 大同律師?? 營口律師?? 錦州律師?? 保定律師?? 泉州律師?? 無錫律師

很多時候，會有人問到工期延誤，是否能通過司法鑒定進行鑒定，其實對于這個問題，法律上是給出了相關的條例來進行解答的。那么，如果可以鑒定，司法鑒定申請書誤工期的鑒定標準是什么樣的呢，該如何申請呢?下面，小編會為大家解讀工期延誤能否鑒定以及工期鑒定如何啟動。

一、工期延誤能否鑒定

根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》七十六條規(guī)定：“當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。”由此可知，工期延誤能否鑒定即需要明確工期延誤是否屬于專門性問題。筆者認為屬于，理由有二：

1、工期是建立在施工進度計劃基礎上的，屬于專業(yè)工程技術問題。建設工程工期是承包人依據(jù)工程技術規(guī)范及其施工經(jīng)驗編制的并經(jīng)發(fā)包人批準的施工進度計劃，按照特定的工藝流程和組織關系嚴格有序地完成全部分部分項工程所需要的期間。進度計劃通常包括甘特圖(橫道圖)、網(wǎng)絡進度計劃等，其中大中型工程建設項目一般采用網(wǎng)絡進度計劃，其中又包括雙代號網(wǎng)絡圖、單代號網(wǎng)絡圖、雙代號時標網(wǎng)絡圖、單代號搭接網(wǎng)絡圖等。

2、判斷某個影響事件是否造成工期延誤，需要專業(yè)工程技術知識。在施工進度計劃中，一些分部分項工程處于關鍵線路上，構成關鍵工作，而另一些分部分項工程則處于非關鍵線路上，屬于非關鍵工作。承包人完成進度計劃中全部關鍵工作所需的時間即建設工程總工期。關鍵工作一旦受到某事件影響導致延誤，必將造成總工期延誤，而非關鍵工作只有在受到延誤超過其總時差時才會導致總工期延誤。

因此，施工合同糾紛案件中與工期延誤有關的爭議事實可委托工期鑒定。

二、工期延誤應否鑒定

工期延誤應否鑒定即應否啟動工期鑒定程序的問題。根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》二十三條規(guī)定：“當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外?！币虼藛庸て阼b定程序的前提是--存在與工期有關的“有爭議的事實”。

若依據(jù)當事人提供的證據(jù)通過法庭調(diào)查程序可以查明有關事實的，則不宜啟動工期鑒定程序。如包括但不限于以下情形：

1、 施工合同中約定了“承包人不在約定時間內(nèi)提出工期順延申請視為工期不需順延”，且承包人無法舉證證明其已在約定時間內(nèi)提出了工期順延申請的。

2、 發(fā)承包雙方已通過會議紀要、備忘錄、補充協(xié)議等文件明確了工期延誤的原因和責任承擔問題的。

3、發(fā)承包雙方對影響事件造成工期延誤的事實問題沒有爭議，而是對依據(jù)合同約定該影響事件造成工期延誤的責任應當由誰承擔等法律問題存在爭議的。

三、工期鑒定如何啟動

對于工期鑒定是依申請還是依職權啟動的問題，根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》二十五條規(guī)定：“當事人申請鑒定，應當在舉證期限內(nèi)提出……對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內(nèi)無正當理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律后果?！币虼?，工期鑒定一般依當事人申請啟動，若負有舉證責任的當事人不申請，可能承擔舉證不能的法律后果。

但是根據(jù)2013年1月1日起施行的《中華人民共和國民事訴訟法》七十六條第二款規(guī)定：“當事人未申請鑒定，人民法院對專門性問題認為需要鑒定的，應當委托具備資格的鑒定人進行鑒定?！庇纱丝梢姡词巩斒氯宋瓷暾埞て阼b定，人民法院認為需要鑒定的，也可依職權啟動工期鑒定程序。該規(guī)定將工期鑒定程序的啟動權交由當事人行使，使得法院可以在當事人之間保持客觀中立的位置，充分尊重了當事人的意識自治。同時，在當事人協(xié)商不成或不申請工期鑒定時，由人民法院依照職權視情況啟動工期鑒定程序，來充分發(fā)揮法院在化解糾紛方面的職能作用。

四、工期鑒定的委托范圍

目前司法實踐中，部分法院在工期鑒定委托書中僅籠統(tǒng)地要求鑒定機構“對工期延誤的原因和責任出具鑒定意見”，導致鑒定機構無所適從，既難以出具有針對性的鑒定意見，也不免存在“以鑒代審”的嫌疑。這是沒有劃清工期鑒定中“鑒”與“審”界限的表現(xiàn)。根據(jù)《全國人民代表大會常務委員會關于司法鑒定管理問題的決定》1條的規(guī)定，司法鑒定是指在訴訟活動中鑒定人運用科學技術或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑒別和判斷并提供鑒定意見的活動。因此，鑒定活動必須圍繞專門性問題進行，對于一般性的事實認定問題應當由法官根據(jù)舉證責任的有關要求，通過法庭調(diào)查等程序來予以認定，不可由鑒定程序越俎代庖。

綜上所述，工期延誤能否鑒定的答案是肯定的，關于司法鑒定申請書誤工期如何鑒定這個問題，我們主要是要準備好相關的證據(jù)和材料，然后向有關部門進行申請，但是如果當事人不申請鑒定，在審理案件的過程中，法院是可以視情況決定是否鑒定的，更多相關問題您可以咨詢律霸江門律師。

司法鑒定許可證使用期延續(xù)申請書 ?

司法鑒定費用標準 ?

司法鑒定問題應該注意哪些？