在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
承攬人發現定作人提供的材料不符合約定怎么辦？
承攬合同中，根據承攬工作性質或者交易習慣，雙方當事人可以約定由定作人提供材料，并且應當約定提供材料的時間、數量和質量。定作人應當在合同約定的時間向承攬人提供符合約定數量和質量的材料。該材料主要指承攬工作所必須的原材料，如制作家具的木材，制作衣服的面料等。
當定作人按約定提供原材料后，承攬人應當立即檢驗原材料。檢驗的內容主要包括原材料的數量是否符合合同約定，原材料的質量是否達到合同約定的質量要求。如果經承攬人檢驗，定作人提供的原材料符合約定，承攬人應當確認并通告定作人。如果經檢驗，定作人提供的原材料不足的，承攬人應當通知定作人補齊；定作人提供的原材料質量不符合約定的，承攬人應當及時通知定作人更換以達到合同要求。因承攬人原因，未及時通知定作人原材料不符合約定的，影響完成工作時間的，承攬人應當承擔違約責任。承攬人發現定作人提供的原材料不符合約定而未通知定作人的，視為原材料符合約定，因該原材料數量、質量原因造成承攬工作不符合約定的，由承攬人承擔違約責任，定作人有權要求承攬人修理、更換、減少報酬或者解除合同，造成定作人損失的，承攬人應當賠償損失。
定作人在接到原材料不符合約定的通知后，應當及時采取措施，補齊或者更換原材料使其達到合同約定的要求。固定作人遲延補齊、更換的，工期順延；定作人未采取措施補齊、更換的，承攬人有權解除合同，因此造成承攬人損失的，由定作人承擔損害賠償責任。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
什么是醫療糾紛
2020-12-20劃撥土地使用權在何種要求下可以轉讓、出租、抵押
2020-12-17怎么投訴網站侵權行為
2020-12-30股權激勵可否抵押擔保
2021-02-20發生交通事故處理期限
2021-01-13爺爺奶奶有探視權嗎
2020-11-28干涉老人婚姻,會不會導致犯罪
2020-11-11離婚賠償的條件與程序
2021-03-07合同內服務到期沒履行怎么辦
2021-03-06遺產繼承方式有哪些
2021-02-24勞務外包工作中,勞動者受傷該由誰負責
2021-02-05產品質量和產品責任險
2020-11-26飛機延誤險可以賠償嗎
2021-03-14貿易合同中對保險的約定是怎樣的
2021-02-14法院受理人身保險糾紛的條件是什么
2021-01-07重大疾病險公司拒絕理賠該如何處理
2020-12-06單方交通肇事為什么理賠難
2021-01-11雇主侵占雇員保險金 不當得利被判返還
2021-03-04土方工程承包合同范本
2021-03-15農村對預留機動地的處理辦法
2021-03-16