承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

以便共同遵守。

第一條　　加工成品：

┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐

│品　　　名│規　　　格│單　　　位　│數　　　量　　│備　　　注　│

├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│

├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│

└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘

第二條　加工成品質量要求：__________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并

妥為保存，作為驗收的依據）

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定

選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規

定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方

應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材

料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方

對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料

等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條　　技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

________________________________________________________________________

______________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙

或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出

修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，

因此造成的損失，由定作方賠償。２，　承攬方對于承攬的工作，如果定作方要

求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，　定作

方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條　　價款或酬金：______________________________________________

________________________________________________________________________

______________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當

事人雙方商定。）

第六條　　驗收標準和方法：__________________________________________

________________________________________________________________________

______________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．

定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作

方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或

項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方

使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當

事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗

機構提供檢驗證明。）

第七條　交（提）貨的時間和地點：____________________________________

________________________________________________________________________

______________（１，　交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要

求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，

交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的

戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通

知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條　　包裝要求及費用負擔：______________________________________

________________________________________________________________________

______________

第九條　　運輸辦法及費用負擔：______________________________________

________________________________________________________________________

______________

第十條　　結算方式及期限：__________________________________________

________________________________________________________________________

______________

第十一條　　其他：__________________________________________________

________________________________________________________________________

______________（如：１．　根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定

金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行

合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方

可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還

預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以

請求返還。等等。）

第十二條　　承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論

價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調

換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補

齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此

造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，

并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬

方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規

定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定

的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，

向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額

的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作

部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--

６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實

際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負

責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物

的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失

的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原

材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作

質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應

賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦

理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條　定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損

失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的

____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方

以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完

成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此

而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作

方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當

承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，

承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作

方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定

作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方

償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或

原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采

取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；

在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方

由此造成的損失。

第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；

協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起

訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行

期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作

出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__

_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂