在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
原告楊米進與被告仙居亞西亞肌醇廠為定作合同糾紛案，為被告代理，維護被告合法權益。
? 2001年6月15日，原、被告簽訂《新大樓鋁合金門窗安裝協議》，被告的新大樓四層鋁合金門窗安裝工作由原告承攬，由原告提供材料，報酬為每平方米130元。協議規定：第一層（第一期）的完工期限為2001年7月1日、以后每期工期為20至25天即第二層（第二期）的完工期限為2001年7月26日、第三層和第四層（第三期）的完工期限為2001年8月20日。報酬分期支付。在每期完工驗收合格后付清該期報酬。 ? ?原告安裝了第一層、第二層后，被告依約支付了第一期、第二期的報酬。第三層的安裝，原告拖到2002年5月底才完工。第四層的鋁合金門窗，原告只安裝了四周邊框，至今一直未完工，致使被告對第四層房屋無法使用。被告多次催促原告早日完工未果。 ? ?令被告意想不到的是，原告不但不來完工，反于2002年8月7日以被告拖欠報酬為由申請法院對被告廠的設備采取保全措施予以查封。被告不知用法律維護自已的合法權益，委曲求全地付了第三層的報酬5000元（按協議規定，第三期未完工，被告無權要求支付屬于第三期的報酬）。2003年5月8日，原告又向法院提起訴訟，要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框的材料款9711.80元。審理過程中，被告提出反訴，要求原告賠償因其延誤工期不能完工給被告造成的損失。 ? ?應東峰律師接受被告仙居亞西亞肌醇廠的聘請，擔任其訴訟代理人參加訴訟。庭審中，應東峰律師提出以下代理意見： ? ?一、原、被告簽訂的《新大樓鋁合金門窗按裝協議》合法有效，雙方的定作承攬合同關系成立，雙方應履行合同規定的義務。 ? ?二、原告未依合同規定完成第三期第四層的安裝工作，至今已延誤工期22個月多，嚴重違約。由于原告嚴重違約，繼續履行合同已沒有必要，協議應予解除。 ? ?三、原告應負不能完工的違約責任，賠償因此給被告造成的損失。被告的反訴成立，應予支持。原告要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框材料款9711.80元的請求無理，不應支持。據調查，鋁合金門窗邊框的價值僅占整幢鋁合金門窗的35％左右。 ? ?四、原告不能完工的理由不能成立。原告稱被告的廠遷到江西去了，叫他不要安裝了。這完全不符事實，也不合常理。即使被告的廠遷到江西，剛建好的13間四層的新大樓還要早日安裝好門窗投入使用，包括租給他人。實際上，被告已與他人簽訂了第三層、第四層房屋的租賃合同，因原告不能完工，無法將房屋交付使用。被告一直催促原告早日完工，并沒有叫原告不要安裝。 ? ?開庭審理后，經調解，雙方達成協議，由被告給付原告人民幣3000元，解除《按裝協議》，被告的合法權益得以維護。 ?
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
城市房地產管理法 第三章 房地產開發
2019-12-27業委會還有這些法律條例要遵守？
2020-01-02疫情期間打官司能延期嗎？
2020-02-17請律師的流程
2020-02-25什么是民事訴訟時效
2020-02-25疫情期間，北京針對民辦幼兒園、教育培訓機構幫扶政策
2020-03-02非工傷賠償標準依據
2020-03-13貪污罪的量刑標準
2020-03-31我要和老婆離婚了，彩禮可以要求返還嗎？
2020-04-03“被入職”到陌生企業，你中招了嗎？
2020-04-14業主糾紛處理建議
2020-04-15強奸幼女罪的處罰規定
2020-04-15追討工資的法律時效
2020-04-17婚姻法關于房產問題的解釋你知道多少？
2020-04-22買賣二手房房屋，先過戶還是先給錢
2020-04-22想生二胎？這些你知道嗎？
2020-04-26最新房屋繼承過戶流程來啦
2020-04-26提供虛假文件證明罪如何認定
2020-04-27簽合同前需要審查什么內容
2020-04-27未成年公眾人物的隱私權怎么保護
2020-04-28非婚生子女撫養權如何爭奪？
2020-04-28非婚生子女撫養權一般如何判決？
2020-04-28離婚中子女撫養費咋算？
2020-04-28出租人主張解除合同的情形有哪些
2020-04-29變更孩子撫養權的情形和方式是什么？
2020-04-29離婚后防止拖欠子女撫養費有什么辦法？
2020-04-29同居財產如何分割
2020-05-06丈夫婚外情怎么樣合法取證？
2020-05-01離婚訴訟爭奪子女撫養權從哪些方面入手？
2020-05-02遇到包庇罪犯怎么辦？
2020-05-02夫妻離婚以后該如何變更子女撫養權？
2020-05-02軍人離婚子女撫養費如何確定？
2020-05-02法院起訴變更子女撫養費需要哪些條件？
2020-05-03哪些情形屬于交通事故工傷
2020-05-04醫生誤診怎么辦？
2020-05-04提出離婚的一方可以擁有子女撫養權嗎？
2020-05-05哪些情況法院不支持夫妻共同財產分割？
2020-05-05哪些情況的出現會引起婚姻關系終止？
2020-05-07離婚時惡意轉移夫妻共同財產法院會不會追究？
2020-05-08離婚以后夫妻共同財產法院強制執行有哪些手段？
2020-05-09