首頁 > 法律常識 > 巴比倫花園城市建設(shè)工程施工合同糾紛起訴書

巴比倫花園城市建設(shè)工程施工合同糾紛起訴書

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-12 · 857人看過

法定代表人：成都市西樓，地址：成都市西樓。委托代理人：吳天一，四川奧濤律師事務(wù)所律師，被告：成都**房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司，地址：法定代表人：職務(wù)：經(jīng)理，電話：訴訟請求：1。請求被告立即向原告支付1萬元工程款。責(zé)令被告返還預(yù)付款50萬元。被告被判令承擔(dān)延期開工損失及違約金一萬元。這三項合計一萬元。4法院判決被告承擔(dān)訴訟費用，訴訟費用應(yīng)由被告支付。

事實和理由：

2001年12月18日和2002年1月8日，原告和被告分別簽訂了“巴比倫”花園城項目建設(shè)安裝工程合同（見附件1）和建設(shè)工程施工合同（見附件2），其中約定被告將“巴比倫”花園城安置在一環(huán)路北三段17-23號，合同總價2800元花園城，承包給原告。雙方在協(xié)議中還約定，工程開工日期為200年2月10日，竣工日期為2003年2月19日。合同期總?cè)諝v天數(shù)為365天。同時，雙方還約定原告墊付的工程建設(shè)費為100萬元，原告墊付至工程造價1400萬元后一周內(nèi)，被告開始支付工程款。

協(xié)議簽訂后，原告于2001年12月21日、2002年1月18日、2002年2月10日分三次向被告支付工程建設(shè)申請費50萬元（見附件3、4、5），組織施工人員和施工設(shè)備按合同規(guī)定進(jìn)入施工現(xiàn)場，不支付任何工程款，完成了包括配電室在內(nèi)的工程，售樓部和施工現(xiàn)場按照被告人程某的要求臨時設(shè)計了其他120萬元的工程量（附件6），準(zhǔn)備正式開始各項準(zhǔn)備工作。在約定的2002年2月10日開工日期后，被告遲遲未提交和完成有關(guān)施工圖紙、資料和開工手續(xù)，原告也從未收到工程開工通知。直到6月，原告才得知被告位于成都市一環(huán)路北三段17-23號的擬用于工程建設(shè)的12畝土地于2002年12月被成都市中級人民法院依法強制拍賣（附件7）。原告要求被告退還建設(shè)費，支付預(yù)付款，并承擔(dān)給原告造成的一切損失，被被告駁回。為此，我們向貴院提起訴訟，請求被告依法承擔(dān)法律責(zé)任，維護(hù)原告的合法權(quán)益。

真誠

成都市金牛區(qū)人民法院

原告：成都**建筑工程公司

2002年10月29日

附：1。建筑安裝工程合同協(xié)議書。建筑工程施工合同。工程費收據(jù)。工程費收據(jù)。工程費收據(jù)

該內(nèi)容對我有幫助贊一個

登錄×

驗證手機(jī)號

獲取驗證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。