在生活中,經(jīng)常會有工程欠款的事情發(fā)生,欠款就會導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不周,就會影響工程進度,遇到這種情況,我們是可以寫一份工程欠款起訴書,向人民法院提起訴訟,以維護自己合法利益的。那工程欠款起訴書范文怎么寫?律霸小編為您解惑。
工程欠款起訴書范文
起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司
企業(yè)性質(zhì):
經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑.
流動資金:X萬元
何時經(jīng)何部門批準開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準
地址:______縣______鄉(xiāng)______電話:______________________
開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務(wù):_________
被告單位(全稱): ______
地址:________市_______ -______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為X元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設(shè)備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達X之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的X余名職工無活可干,機具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達X元。甲方雖然承擔了X元的誤工費,但尚有X元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值X元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。《民法通時》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當承擔民事責任。”《經(jīng)濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款X元;
(二) 結(jié)算零建工程款:X元減去甲方墊付的材料款X元,應(yīng)付給乙方工程款X元;
(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金X元;______年______月至______月設(shè)備閑置費X元
以上三項合計,共X元。
此致
______市______區(qū)人民法院
起訴單位:______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:1.本狀副本1份; 2.書證X件。
以上就是工程欠款起訴書范文,希望對您有所幫助,工程是一項花銷巨大的項目,工程欠款會影響工程進度。在遇到工程欠款的情況,可以向有關(guān)法律部門提出訴訟,找回自己的損失,根據(jù)具體情況的不同,工程欠款起訴書也有所差異,建議你找律霸的專業(yè)律師撰寫。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
離婚判決書下來后多久再起訴
2020-12-21離婚調(diào)解書生效時間及其效力是什么?
2021-01-31法院起訴離婚程序費用是多少?
2020-12-24原告第二次起訴離婚需要多長時間
2020-12-27離婚協(xié)議書范本樣本
2021-03-10在我國單方想離婚怎么辦
2020-12-27新婚姻法離婚孩子歸誰
2021-02-282020最新女方離婚訴訟書范文
2021-03-22離婚法起訴程序有哪些規(guī)定
2021-01-23離婚法律規(guī)定包括哪些
2020-12-29離婚官司怎么打以及需要注意的問題
2020-11-25離婚如何打官司,打離婚官司應(yīng)注意什么
2021-03-15夫妻離婚孩子撫養(yǎng)費怎么算
2021-02-13子女變更撫養(yǎng)權(quán)的法律規(guī)定有哪些
2021-02-06監(jiān)護人證明怎么寫?
2021-02-03我國非婚生子女怎么上戶口新政策?
2020-12-022020年子女撫養(yǎng)權(quán)變更協(xié)議書如何寫
2021-03-16山東省人口和計劃生育條例是如何規(guī)定的?
2021-03-19出生證明怎么辦理?
2021-03-09最新婚姻法房產(chǎn)分配規(guī)定是什么?
2020-12-24