發包人（全稱）和承包人（全稱）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程的施工達成協議并簽訂了本合同。

第一條：工程基本概況

1，工程名稱：

2，工程地點：

3，工程內容：

4，工程批準文號：

5，資金來源：

第二條：工程承包范圍

1，綠化工程施工圖及招標文件項目清單范圍的全部內容；

2。綠化工程承包范圍內人工安排種植土壤和種苗；

3。苗木養護管理，保證苗木和地被植物在養護期間的正常生長。保持良好的景觀效果。

4。土建質量保修。

第3條：施工期限制為總工作日。

雙方同意該項目將于（年/月/日）開始，并于（年/月/日）結束。（如遇雨雪等原因，工期可順延）

第四條：工程質量標準：

在工程進行過程中，承包人應認真按照工程施工詳圖和施工說明書進行施工，認真執行國家現行施工及驗收規范。如何做好隱蔽工程和分項工程的驗收工作。因施工原因造成質量不符合要求的，由承包人承擔返工費用。

第五條：材料和設施的供應：乙方應負責合同工程的采購、運輸和進場，并應保證所提供的材料符合合同的質量、規格和其他要求，否則，承包人應無條件及時更換時間。影響工程進度的，工期不予順延，給發包人造成的損失由承包人全額賠償。

第六條：工程價款及支付方式：工程款按下列方式分期支付。

1。本工程為承包工程，付款方式為：第七條：構成合同的文件

1、合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、標準、規范及有關技術文件

5、圖紙

6、，工程量清單

7，工程報價和預算

第8條：雙方的權利和義務

1。工程師：在工程建設中，委托發包人擔任施工監理；指定承包人為工程負責人，承包人接受發包人和監理單位的現場管理和綠化工程養護的監督考核；

2。建設單位工作：做好施工現場“三通一平”、圖紙會審和設計交底；協調處理地下管線和相鄰建筑物；保護古樹名木；

3。承包人工作：承擔施工安全工作，負責地下管線及相鄰建筑物的保護和施工現場的清理；提供施工組織設計和進度計劃。第9條：種植要求。種植平整應符合設計意圖和種植標準；

2。苗木要保證質量，經監理工程師驗收合格后方可栽植；

3。按圖紙施工。如需變更，經發包人和承包人書面確認后方可變更。

第十條：初步驗收：承包人應當在規定的工期內完成種植工程后3個月內，提出書面初步驗收申請，發包人應當在收到書面申請后14日內組織有關部門進行初步驗收，并出具書面意見。第十一條：工程變更：承包人提出在工程變更后14天內變更工程價款，經工程師確認后調整合同價款。按照以下方法更改價格；

1。本合同變更項目適用的價格按本合同現有價格變更；

2。只有與合同中變更項目類似的價格才能按類似價格變更；

3。如果合同中沒有適用于或類似于變更項目的價格，承包人應提供適當的變更價格，經發包人確認后實施。第十二條檢驗標準、方法、地點、期限；工程建設驗收標準：《城市綠化工程施工及驗收規范》CJJ/t82-99；養護管理：發包人應定期對承包人的種植養護管理（即質量保修）進行考核。

第13條：竣工決算：。完工時間為項目維護期（即保修期）結束時。工程竣工后28天內，承包人應提出書面竣工驗收申請，并填寫竣工結算資料，雙方應配合有關部門完成竣工驗收，并按合同價格調整變更內容，完成項目決算。

2。發包人應在收到承包人提交的決算報告和結算資料后28天內核實、確認或提出修改意見。發包人在確認竣工結算報告后支付工程竣工結算價款。

3。發包人自收到竣工結算報告和結算資格材料之日起28日內無正當理由不支付工資結算價款的，應當承擔違約責任。

第十四條：質量保修：保修期為個月，自竣工之日起計算。雙方在簽訂合同時應簽訂質量保證書，并約定質量保證項目的內容、范圍和責任。質量保證書是合同的附件，由雙方法定代表人簽字蓋章。第十五條承包人在簽訂合同時，應當向發包人支付人民幣元的履約保證金，工程驗收后一次性無息退還。發包人與承包人協商一致，可以解除合同。

2；承包人將承包的工程全部轉包給他人或者解散后以分包的名義轉包的，發包人有權解除合同。

4。因不可抗力不能履行合同的，發包人和承包人可以解除合同。

5。因一方違約不能履行合同，另一方違約不能履行合同的，另一方可以解除合同；

6。當事人一方依照本條第二款、第三款、第四款、第五款的規定要求終止合同的，應當書面通知對方，并在通知發出七日前通知對方，通知到達對方時合同終止。

7。合同終止后，不影響合同雙方約定的結算、清算條款的效力。第十七條發包人和承包人履行全部合同義務，支付竣工結算價款，承包人將竣工工程交付發包人時，合同終止。第十八條承包人應當遵守工程建設安全生產的有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，對因承包人安全措施不力造成的事故和由此發生的費用承擔責任。第十九條發包人和承包人應當嚴格按照約定充分履行義務。一方違約的，應向另一方支付合同總價的5%作為違約金，并對給另一方造成的實際損失給予全額賠償。第二十條本合同履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，按下列方式解決（1）。（一）提交仲裁委員會仲裁。（2） 依法向人民法院提起訴訟