国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

在履行施工合同過程中,最常見的爭議是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-14 · 855人看過

施工合同的履行歸根結底是三件事:工期、質量和價格,即工期要保證,質量要合格,價格要合理。如果這三點處理得好,就不會有大的糾紛。

1。施工期。延期施工的主要原因是:施工現場不合格交付,勘察不準確,地基處理復雜,施工設計變更頻繁,業主資金短缺,工程資金不足,造成施工困難。派對慢下來了,關門了。在一些大型工程中,多個施工單位之間的銜接和配合可能不順暢,造成工期延誤。工期延誤會帶來一系列問題。首先是第三方的責任。如果項目是商品房,會涉及到交付給買受人的問題,如果延遲交付,會發生一系列索賠;如果部分項目停工(如土建),會影響后續工程,會造成材料質量、材料堆放保管費用的變化,等等。此時,施工方應做好以下工作:非施工方原因不能施工的,應及時致函相關方,提醒其采取相應措施,減少停工造成的損失;如因發包人未按時支付工程款等原因,需提前請律師共同分析停工是否有力措施,研究停工期間享有的權利,并決定致函承包人提出停工后復工的條件,并致函上下游單位說明工作情況。

2。質量問題。造成工程質量問題的原因很多,一般有以下幾種:

(1)設計缺陷引起的質量問題。本工程設計由發包人委托設計單位完成,施工方執行,存在責任問題。施工方作為圖紙的執行者對圖紙進行審查,從施工合理性和安全性的角度指出設計缺陷。(2)施工作業本身存在的問題。隱蔽工程中經常出現施工作業本身的問題。如果以后發現,則明顯滯后,這就要求施工方及時將已完成的隱蔽工程交付驗收,以保證隱蔽工程質量檢查的正確性,然后進行下道工序。施工方不能忽視施工組織方案,應根據具體工程的特點量身定做施工組織設計方案。(3)質量保證體系。質量保證體系實際上是由一整套文件組成的。比如施工現場的材料管理制度,一些重點、公共工程或對質量有特殊要求的工程,要求雙方選擇中立的實驗室進行材料檢驗。除了選擇這個中性實驗室外,還要注意檢測方法。這兩種方法有很大的區別,即樣品是在監理工程師的監督下提取并封存送檢,還是由施工單位或材料單位封存送檢,然后提交各方面的檢驗報告。因此,現場管理是一個嚴格科學的問題,應納入質量保證體系并嚴格執行。此外,還有工程的驗收和檢驗方法,應在質量保證體系中加以規定。

3。價格。價格糾紛實際上是解決糾紛。施工現場經常發生談判和技術變更,但談判和變更不一定導致合同價格的變更。工程價款的結算必須有證據支持。取證要求雙方特別注意技術簽證向經濟簽證的轉換。工程簽證工作中應注意以下問題:

(1)工程設計變更時,發包人必須書面通知施工方后組織實施。施工方無權擅自變更原工程設計方案,否則發包人有權不予批準設計變更調整工作量,追究施工方的違約責任。(2)施工方必須按施工合同約定的時間,向發包人或監理單位提交竣工工程量報告,并請其簽字。發包人未按期支付進度款,雙方未能就延期付款達成協議,致使工程無法施工的,施工方可以停止施工,發包人承擔違約責任。因發包人原因造成停工的,施工方必須在合同約定的時間內書面致函發包人,并說明停工原因。

(3)所有工期延長必須由施工方以書面形式向業主提出。施工方應在延長工期發生后14天內,以書面形式向監理工程師報告延誤工期。如果施工方在信中僅指出上述事實,提出延期工期,但未明確提出延期天數的,工期不能延期?,F實中,由于設計變更、甲方材料供應不及時、甲方進度款支付不到位等原因,很多施工單位都向業主或監理公司提出了延長工期的要求,但并沒有明確提出延長工期的要求工期,這往往導致法院在今后的訴訟過程中判決不延長工期,建筑公司將因此被處以高額逾期竣工罰款,施工方為此付出了沉重的代價,教訓尤為深刻。(4) 合同價格調整時,施工方應及時致函業主。在設計變更、政策性價格調整、工程造價管理機構價格調整等情況發生后14天內,施工方未在規定時間內書面通知發包方的,應將調整原因及金額書面通知發包方,用人單位有權不作調整。(5)工程竣工后,施工方應及時向發包人提交竣工驗收報告,并要求發包人簽收。施工方應注意竣工驗收記錄表中規定的竣工時間與實際竣工時間保持一致,避免在以后的訴訟中出現竣工時間約定不明確的問題,對施工方不利。工程竣工驗收報告經發包人批準后28天內(或合同約定的其他時間),施工方應及時向發包人提交竣工結算報告。發包人拒絕簽署竣工結算報告的,施工方可以公證提交。施工方未在約定時間內向發包方提交完整的竣工結算報告,發包方催交后14日內未提供的,發包方有權根據已有資料自行復核,責任由施工方承擔。

4。認真簽署補充協議或會議紀要。

補充協議或會議紀要是施工合同不可分割的組成部分。個別協議或紀要甚至對工期、質量標準、付款方式、結算方式、違約條款等合同條款作了重大修改。有時,往往是一個關鍵的補充協議或會議紀要,導致一個案件的勝負,這是非常重要的。在施工過程中,應發包人要求,需要達成補充協議、會議紀要或出具書面承諾書的,應嚴格按照施工方內部合同評審程序進行合同評審,并將相關函件送施工方綜合部各部門審核后簽字蓋章,報施工方高層領導批準,最大限度地規避公司經營風險。注意法律文書的有效送達。

如果雙方發生爭議,任何細節都可能成為索賠的障礙

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
法律常識 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
另类小说一区二区三区| 久久er99精品| 99免费精品在线| 色老综合老女人久久久| 国产精品18久久久久久久网站| 美女网站在线免费欧美精品| 这里只有精品电影| 久久精品国产精品亚洲综合| 亚洲第一激情av| 国产成人精品一区二区三区四区| 欧美三级视频在线| 亚洲国产中文字幕| 成人av在线影院| 欧美xingq一区二区| 亚洲一区二区美女| 成人综合婷婷国产精品久久| 2020国产精品| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 99久久精品一区二区| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲一区自拍偷拍| a级高清视频欧美日韩| 日韩一级大片在线观看| 亚洲r级在线视频| 国产精品一区二区在线播放| 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 日本少妇一区二区| 色综合天天做天天爱| 国产精品成人一区二区艾草| 国产在线精品一区二区夜色| 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 亚洲最大成人综合| 97成人超碰视| 亚洲欧美视频一区| 波多野结衣在线一区| 久久免费精品国产久精品久久久久| 日韩av在线发布| 精品污污网站免费看| 日韩理论片网站| 日本精品一区二区三区四区的功能| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区 | 精品国产一区二区国模嫣然| 激情图区综合网| 欧美一区二区三区人| 水野朝阳av一区二区三区| 精品视频一区二区三区免费| 精品久久人人做人人爰| 国产成人自拍在线| 久久网这里都是精品| 精品一区二区三区蜜桃| 精品国产伦一区二区三区观看体验| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 91麻豆免费视频| 亚洲品质自拍视频网站| 91九色最新地址| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 91麻豆精东视频| 亚洲精选视频免费看| 在线国产电影不卡| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 91免费版在线| 丝袜美腿亚洲一区| 日韩亚洲欧美高清| 精品综合久久久久久8888| 精品国产一区二区三区av性色| 麻豆久久久久久| 欧美极品aⅴ影院| 成人av高清在线| 亚洲视频免费在线| 欧美日韩免费在线视频| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 亚洲人一二三区| 欧美影视一区在线| 免费成人在线观看| 国产精品人成在线观看免费| 欧洲一区在线观看| 免费久久精品视频| 中文字幕色av一区二区三区| 欧美放荡的少妇| 成人网在线免费视频| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 久久综合久久鬼色| 欧美偷拍一区二区| 国产精品羞羞答答xxdd| 亚洲一区中文日韩| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片 | 91久久精品一区二区三| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 中文字幕一区二| 日韩精品一区二| 色狠狠综合天天综合综合| 久久成人麻豆午夜电影| 一区二区三区不卡在线观看| 欧美sm极限捆绑bd| 91精品91久久久中77777| 国产中文字幕精品| 午夜电影网亚洲视频| 国产精品夫妻自拍| 日韩午夜激情视频| 91精品福利在线| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 午夜免费欧美电影| 亚洲日本在线a| 久久久国产午夜精品| 91精品国模一区二区三区| 91免费看视频| 国产aⅴ综合色| 久久精品国产秦先生| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 欧美三级日韩三级国产三级| 99re这里都是精品| 国产成人综合在线播放| 久久99日本精品| 丝袜诱惑亚洲看片| 亚洲黄色免费网站| 国产精品不卡在线| 国产日本欧美一区二区| 日韩精品一区在线| 91精品婷婷国产综合久久性色| 色欧美乱欧美15图片| a亚洲天堂av| 大胆亚洲人体视频| 国产精品一区二区在线播放| 免费成人av在线| 日日夜夜精品视频免费| 亚洲制服丝袜一区| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 美国一区二区三区在线播放| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 亚洲欧美激情小说另类| 国产精品第四页| 国产精品视频九色porn| 国产欧美日本一区视频| 国产日本欧美一区二区| 久久精品夜夜夜夜久久| 日韩欧美一卡二卡| 日韩va欧美va亚洲va久久| 色老头久久综合| 中文字幕在线观看一区| 国产 欧美在线| 26uuu精品一区二区| 久久电影网电视剧免费观看| 91精品国产91综合久久蜜臀| 亚洲一区二区在线播放相泽| 成人黄色一级视频| 欧美激情资源网| 岛国精品一区二区| 久久久综合视频| 国产福利一区在线| 中文一区一区三区高中清不卡| 国产一区欧美一区| 久久久久免费观看| 捆绑紧缚一区二区三区视频| 久久免费视频色| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 一区二区三区在线视频免费观看| 色综合久久久久久久| 国产一区二区三区在线观看精品| 最新欧美精品一区二区三区| 欧美亚洲动漫制服丝袜| 人禽交欧美网站| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 日韩精品一区二区三区在线观看| 日本在线观看不卡视频| www.亚洲色图.com| 亚洲精选免费视频| 国产精品每日更新在线播放网址| 中文一区在线播放| 欧美性大战久久久| 国产资源精品在线观看| 国产二区国产一区在线观看| 不卡视频免费播放| 色哟哟在线观看一区二区三区| 日本韩国精品在线| 91精品国产一区二区三区| 欧美va在线播放| 国产精品久久久久久久裸模| 亚洲综合色视频| 久久国产精品露脸对白| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 91丨porny丨户外露出| 欧美日韩高清一区二区三区| 一区二区三区中文字幕| 日韩av电影免费观看高清完整版 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 国产午夜亚洲精品不卡| 亚洲九九爱视频| 麻豆精品视频在线| 成人黄色网址在线观看| 欧美日韩黄视频| 国产丝袜美腿一区二区三区| 一区二区理论电影在线观看| 精品一区二区三区免费观看| 97久久人人超碰| 日韩美女在线视频| 国产精品久久久久久久午夜片| 亚洲成人动漫精品| 国产91色综合久久免费分享|