預付款是指承包人在合同簽訂后，不要求發包人先行支付工程款，而是用自有資金在先進領域進行施工的行為，當工程建設達到一定階段或整個工程竣工后，發包人支付工程款，是指承包人在約定的進度節點內，用自己的材料、設備和勞力完成工程建設，發包人一般在約定節點后按工程進度支付工程款。硬墊子是指承包人將計劃進度約定的形象節點前的工程款等值轉入發包人賬戶。在約定的進度形象節點前，發包人應以承包人的資金代替工程款支付工程款。也有一些進步

預付款的風險

由于預付款是有效的，承包商應更加注意招標文件和施工合同中約定的預付款條款，并控制施工預付款合同可能出現的風險

在建設工程糾紛的情況下，在招標文件中，承包人約定了施工預付款，但在施工合同中，也約定了工程預付款和進度款。在施工過程中，由于發包人未按合同約定支付進度款，承包人按合同約定停工。因此，工期延誤了一年多。之后，承包人起訴，要求發包人賠償承包人因拖欠工程款造成的停工損失。不料，業主提起反訴，要求承包人按照合同約定向法院支付巨額工期延誤違約金，承包人以施工合同文本作為發包人未按合同約定支付進度款的證據；發包人應當將招標文件作為承包人同意墊付建設資金的證據。合同文本和招標文件的規定相互沖突。從合同文件的解釋順序來看，招標文件的解釋順序優先于合同文本，以招標文件的規定為準。因此，法院判決：雙方已約定墊付建設資金，本協議是雙方意愿的真實表達，不違反法律規定，雙方均應遵守。現承包人以發包人未支付進度款為由停止施工，沒有合同依據和法律依據。因此，承包人應按合同約定向發包人支付逾期竣工違約金。這是一個值得記住的教訓，在一些施工合同中，雖然約定了預付款和進度款，但也約定一旦工程款未及時到位，承包人應按施工計劃繼續施工。等等，都是變相的預付合同條款，所謂軟錢通常是指承包人不先支付材料供應商的人工費、材料費和機械設備費，并同意在工程建設達到一定階段后支付相關費用。但在施工過程中，一旦勞務、材料、機械設備無法進行，承包人必須有相應的補救措施，否則，勢必造成工期延誤，風險極大

如果雙方對預付款沒有約定，按工程欠款處理

注：預付款屬于實質性條款。如果預付款的利息只在黑合同中約定，而在白合同中沒有約定，則無法依法保護，如果雙方對預付款沒有約定，則應按拖欠工程款處理，發包人未按合同約定支付預付款和工程款的，承包人可以依法或者按照交易習慣督促發包人支付。如果雇主催促后不付款，你可以停止工作，如果雇主在暫停后不付款，你可以終止合同。如果不停工、不解除合同，而是繼續施工，就存在預付款的問題。雙方對預付款沒有約定的，按工程欠款處理。當事人對項目資金的利息有約定的，按照約定執行。沒有約定的，最低利息為中國人民銀行同期同類貸款利息。可見，對墊款的保護不如對項目資金的保護。因此，此時，你應該與雇主就預付款達成協議。你要注意的是，你必須就利率達成一致，利率應該高于銀行同期同類貸款的利率。否則，最好不要同意