在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工期順延哪些情況下才算合法
從實踐來看，出現以下情形的，工期依法順延：工程量增加、發包人變更設計、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料、發包人未按約支付工程款、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當、工程質量鑒定以及不可抗力或其他因素。
1、工程量增加
施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。
2、發包人變更設計
若在施工過程中，發包人變更設計，則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。
4、發包人未按約支付工程款
一般來說，當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中，通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、工程質量鑒定
根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
商標權轉移要注意什么
2021-03-01撫恤金發放標準是怎樣的
2021-03-23倉儲合同中違反有效承諾合同是否能成立
2020-12-03兼職是雇傭關系嗎
2020-12-05土地糾紛找民政嗎
2021-02-21私建房屋拆遷會補償嗎,哪些不賠償
2021-01-30房產中介費支付可能引起的糾紛有哪些
2021-03-14什么情況會引發房屋中介糾紛
2021-01-17房地產評估的原則
2020-11-30房本上寫的集體土地可以做抵押嗎
2020-11-10勞動關系轉移協議
2021-01-09哺乳期公司部門解散可以拒絕調崗嗎
2020-12-01用人單位有權擅自變更勞動者工作崗位嗎
2021-03-09辭職法律如何規定
2021-01-15拖欠農民工工資之后的經濟怎么補償
2020-11-15購買人壽保險時需要注意什么問題
2021-02-07自家車輛相碰三責險不賠償——三責險賠付范圍分析
2020-12-04關于保險欺詐的載體是如何的
2021-02-03如何讓保險索賠變得容易?
2021-01-07內部承包合同有何效力
2021-02-12