農村蓋房子合同書怎么寫?

農村建房合同范本1(清包工—包工不包料)

甲方：____(姓名，身份證號碼)

乙方：____(姓名，身份證號碼)

甲方擬建房屋一座，甲方需要在本村建造一棟房屋，房屋層數x層，總面積約xxx平方米，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

一、雙方權利義務

⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、付款方式

每平方米人民幣大寫：xxx元(￥：xxx)，房屋的建筑面積按照每層樓的外墻計算。施工范圍則包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體計算。

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。

四、后期維修

因乙方質量問題所產生的房屋維修費用由乙方全權承擔，同時還要承擔由此所發生的相關賠償及責任。

五、違約責任

⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

六、爭議解決辦法

⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

七、附則

⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

⒉本合同自簽訂之日起生效。

⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字(章)：XXX

乙方簽字(章)：XXX

年　月

農村蓋房子之前一定要簽訂好相關的合同，并且明確寫出雙方的權利和義務，對房屋的質量還要有明確的規定。明確完工的時間，寫好違約金結款金等，并且要有后續保障質量的相關條款，要做到萬無一失不可馬虎大意。

房屋維修基金交多少錢？

房屋繼承過戶流程是怎樣的？需要哪些材料？

房屋租賃合同糾紛起訴狀怎么寫