一、裝修簽完合同毀約不干需要承擔違約責任嗎?
因合同毀約而不干的肯定是需要承擔違約的責任;《中華人民共和國合同法》第一百一十四條規定,當事人約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務。
二、裝修合同違約責任的處理是怎么樣的?
依據《中華人民共和國消費者權益保護法》解決。按照本法,房屋裝修合同糾紛作如下處理:
1、與經營者協商解決;
2、消費者請求消費者協會調解;
3、向有關行政部門申訴;
4、根據與經營者達成的仲裁協議提請仲裁機構仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
一般情況下如果提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
三、工期應該順延的情形有哪些?
1、工程量增加
施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。
2、發包人變更設計
若在施工過程中,發包人變更設計,則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除,即順延相應的工期。
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的,則停工期間應當從工期中予以扣除。
① 土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);
② 施工所需各種證件、批文及有關申報批準手續(如建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、等等);
③ 地質勘探資料、水文氣象資料、基準點、線和水準點;
4、發包人未按約支付工程款
一般來說,當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中,通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤,在此情形下,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、工程質量鑒定
根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的,則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格,則工期不應當順延,承包人逾期竣工的,應當承擔相應的違約責任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發生不可抗力因素,或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。
綜合上面所說的,裝修合同已簽訂完成那就代表著雙方已屬于訴訟的主體,如果一方有產生毀約的情形必定就會承擔起相應的后果,對于受害方不管是要求繼續的履行合同還是要求賠償相應的違約金都是屬于合法的,從而也可以得到法律的支持。
合同違約責任條款怎么約定?
保證合同違約責任是什么?
單方面終止合同違約金如何支付?
該內容對我有幫助 贊一個
破產和解的提出時間有什么規定
2021-01-26欠條模板是怎樣的
2020-12-11怎么合法有效的討薪討債
2021-01-07不同意管轄裁定怎么辦
2020-12-15交通事故訴訟費能否稅前扣除
2021-02-07尋找債務人及其財產線索的方法
2021-02-13協議離婚,如何要回我的買車資格
2021-01-30無犯罪記錄證明怎么開
2021-03-19勞動調解有時間規定嗎
2021-03-10空難后保險應該怎樣理賠
2020-11-29經營人身保險業務的外資保險公司設立形式如何確定
2021-03-12如何處理保險合同無效產生的后果
2021-01-20人身保險合同主要采取的限制是怎么樣的
2020-11-08保險合同標的是什么
2021-03-17新《保險法》的溯及力問題
2021-01-12賠償責任誰承擔
2021-02-12主險和附加險保險合同是否成立
2020-11-30保險公司解除保險合同引糾紛解除合同是否可以
2020-11-30設立合資保險公司的條件和程序是什么
2021-01-08新保險法細化車險理賠時效涉及的問題有什么
2021-03-04