1。在施工過程中,業主往往要求承包商增加工程量,這必然導致工期的增加。在這種情況下,工期自然順延。
2。發包人在施工過程中變更設計的,因發包人變更設計致使承包人不能施工的期間,從工期中扣除,即相應的工期順延。
3。發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工資料的。
發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自發包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設單位缺乏建設規劃許可證、施工許可證等原因,政府有關部門要求停工的,停工期從工期中扣除。一般來說,雙方在施工合同中約定,發包人應按工程進度支付進度款。發包人未按時支付進度款的,承包人有權停工,工期延誤由發包人負責。
5。施工過程中發包人指定的分包人與承包人的不當聯系
在實踐中,通常會出現發包人直接將鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等工程分包給他人,或要求發包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中,承包人與分包人的施工銜接不當,可能導致工期延誤。在這種情況下,發包人應承擔相應的工期延誤責任。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規定,當事人在建設工程竣工前對工程質量有爭議,工程質量經鑒定合格的,延長工期。工程質量鑒定能否作為工期順延的理由,主要取決于工程質量是否合格。工程質量經鑒定合格的,以鑒定期為順延期;否則,工程質量經鑒定不合格的,工期不予順延,承包人未完成工程的,應承擔相應的違約責任。發生不可抗力或其他非承包人原因的事故時,承包人有權順延工期。如地震、暴雨時不能施工,工期順延。
關于工期的推遲,希望能對您有所幫助。根據以上說明,我們知道工期延長的情況主要有工程質量鑒定、不可抗力和發包人未按約定支付工程款等7種。如果您對此有任何疑問,可以直接致電我們律師事務所的在線律師。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
加盟合同欺詐 合同可撤銷
2021-02-13死緩可以減刑嗎
2021-01-10交通事故同等責任賠償
2021-02-17民間借貸糾紛中訴訟主體怎么確定,舉證責任怎么分配
2021-03-25沒領結婚證彩禮可以返還嗎
2021-03-04法院是否可以提前刪除失信人信息
2020-11-12夫妻相互繼承遺產的注意事項有哪些
2021-01-24學生在學校搬桌子受傷學校有責任嗎
2021-03-18簽訂勞動合同注意事項有哪些
2020-12-27公司能把員工的工資全部扣光嗎
2020-12-23末位淘汰制度解雇員工是否可行
2021-02-02簽定家庭財產兩全保險合同需注意事項
2021-03-13投保人隱瞞實情投保會后果根據不同情況而定
2020-11-17親筆抄錄風險提示 確定利益不受損
2021-01-07非營業車輛進行營業運輸發生事故,保險公司可否免責?
2021-03-24車輛剮蹭對方全責走保險流程什么樣
2021-01-30哪些情況投保人需如實告知
2020-12-04保險經紀人是什么,需要滿足什么條件嗎
2021-02-10進西藏得高原腦水腫 被保險人理賠遭拒
2020-12-05什么是農戶土地承包經營權流轉
2020-11-13