【為您推薦】鎮海區律師 荔城區律師 南山區律師 宿城區律師 宕昌縣律師 羅平縣律師 銅山區律師

現在很多城市都會有不同的工程需要進行，工程越大，所需的人力，物資和資金等等也會越來越大，金額高了，難免會出現工程欠款的情況，欠款對于勞動力來說是非常惡劣的一種行為，遇到了這種情況，有些人會想知道工程欠款以民間借貸起訴允許嗎?針對這個問題，律霸小編為大家簡單說明一下。

一、 工程欠款以民間借貸起訴 允許嗎？

這屬于欠款糾紛，不是民間借貸糾紛，需要以欠款糾紛進行起訴。

二、工程欠款起訴書范本

工程欠款起訴書

起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

企業性質：集體

經營范圍：工業與民用建筑。

流動資金：169. 5萬元

何時經何部門批準開業：______年______月份經______縣基建局批準

地址：______縣______鄉______電話：______________________

開戶銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________

法定代表人姓名：_________職務：_________

被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓中心地址：________市_______ -______路________號

事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由：

______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

訴訟請求：

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

(二) 結算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;

(三)賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設備閑置費57979. 30元

以上三項合計，共242006.83元。

此致

______市______區人民法院

起訴單位：______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附：

1、本狀副本1份;

2、書證28件。

以上就是小編對 工程欠款以民間借貸起訴 允許嗎這個問題的回答，遇到了工程欠款的問題，通過民間借貸的形式起訴是不行的，必須要按照欠款糾紛的形式進行起訴，按照范本寫起訴書，再提交相關的資料就可以進行起訴了，我們要通過合法的方式進行解決，保護自己的利益。

2020最新工程欠款起訴狀范本

工程欠款糾紛怎么處理

工程欠款的訴訟時效是多久