在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工期索賠條件和依據有哪些？
【為您推薦】項城市律師 平江縣律師 涪陵區律師 蒲江律師 龍灣區律師 北侖區律師 江漢區律師 赫山區律師
在工程進行中存在許多不確定因素，導致工程實際進程受到干擾，不少承包人因為非自身因素引發的工程無法如期完成，而向相關業主提出工期索賠，順延工期，那么工期索賠條件及具體依據有哪些，下面律霸小編就給大家介紹一下：
(一)工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有：
(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規劃;
(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;
(3)合同雙方認可的對工期的修改文件;
(4)施工日志、氣象資料;
(5)業主或工程師的變更指令;
(6)影響工期的干擾事件;
(7)受干擾后的實際工程進度等;
(二)《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規定，在合同履行過程中，因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的，由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用，且發包人應支付承包人合理的利潤：
(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批準等開工條件的;
(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監理人未按合同約定發出指示、批準等文件的;
(7)專用合同條款中約定的其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的，發包人應按實際開工日期順延竣工日期，確保實際給期不低于合同約定的工期總日歷天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的，按照第7.2.2項[施工進度計劃的修訂]執行。
以上就是編者收集的關于工期索賠條件及相關依據。特別要提醒大家的是，要提出工期索賠時要嚴格按照合同規定的工程工期進程要求、實際執行工程的氣象情況及受干擾后的工程進程情況等，另外提出工期索賠，要確保發包人沒有提供好合同里簽訂的要求，才能對其提出工期索賠。更多相關知識您可以咨詢律霸深圳律師。
工期延誤索賠計算方法是什么
工程合同中的工期糾紛是什么？怎么解決
工程工期順延報告怎么寫
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
材料買賣是否需要簽合同才能生效
2021-03-19可以簽訂免息借款協議嗎
2021-02-21租房合同和收據都丟了怎么辦押金
2021-01-23不給撫養費怎么強制執行,法院強制執行措施有哪些
2021-03-24對交通事故責任認定不服該怎么辦過程是怎么做的?
2021-02-16簽訂投資擔保合同時的注意事項有哪些
2021-02-23回購房要點有哪些
2020-12-26工作合同實習多長時間
2021-03-16單位給員工調崗應該怎么做
2021-01-23涉外勞動糾紛案件的處理方法有哪些,境內涉外勞動關系有哪些
2020-11-27人壽保險的類型和條件有哪些
2021-03-20商務旅行人身意外傷害險是否屬于稅前扣除的范圍
2020-11-23人身保險可以重復賠償嗎
2020-12-25機動車交通事故責任強制保險若干問題探討
2021-01-30輕微傷保險公司賠付還要額外賠付嗎
2021-01-05保險合同成立的要件有哪些
2020-12-28什么是代位追償權
2021-01-03人民財產保險理賠標準是什么
2020-11-10《旅行社責任保險管理辦法(征求意見稿)》
2021-01-18土地承包的經營權流轉的注意事項有哪些
2021-02-22