熱門城市:賀州律師 克拉瑪依律師 阜陽律師 哈爾濱律師 中山律師 宜春律師 九江律師 鹽城律師 玉溪律師
合同法中有一章是專門針對施工合同的,很多人都想知道合同法中對于建筑工程施工合同的有關法律條款包括哪些,在進行施工合同簽訂的時候需要遵守合同法中的規定,簽訂一份具有法律效力的合同。那么合同法建筑工程施工合同有哪些相關法律條款?
【合同法第十六章】第十六章 建設工程合同
第二百六十九條 建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。
建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。
第二百七十條 建設工程合同應當采用書面形式。
第二百七十一條 建設工程的招標投標活動,應當依照有關法律的規定公開、公平、公正進行。
第二百七十二條 發包人可以與總承包人訂立建設工程合同,也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包人。
總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意,可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。
第二百七十三條 國家重大建設工程合同,應當按照國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。
第二百七十四條 勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質量要求、費用以及其他協作條件等條款。
第二百七十五條 施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。
第二百七十六條 建設工程實行監理的,發包人應當與監理人采用書面形式訂立委托監理合同。發包人與監理人的權利和義務以及法律責任,應當依照本法委托合同以及其他有關法律、行政法規的規定。
第二百七十七條 發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下,可以隨時對作業進度、質量進行檢查。
第二百七十八條 隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百七十九條 建設工程竣工后,發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的,發包人應當按照約定支付價款,并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。
第二百八十條 勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期,造成發包人損失的,勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計,減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。
第二百八十一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。
第二百八十二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,承包人應當承擔損害賠償責任。
第二百八十三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
第二百八十五條 因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
第二百八十六條 發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
第二百八十七條 本章沒有規定的,適用承攬合同的有關規定。
對于合同法建筑工程施工合同所有的內容都為大家介紹了,合同法中對于建筑施工合同有很多明確的規定,比如工程竣工驗收的情況以及工程質量不符合質量要求標準的情況的處理,這些都在合同法中有規定,如果想要了解更多與之相關的內容,可以到律霸網找四川律師進行咨詢。
建筑工程施工合同審計的相關內容是什么
建筑工程施工備案流程是什么,有什么注意事項?
建筑工程檔案管理規范怎么制定?
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
遲延履行金的計算規定
2021-03-11警告的行政處罰采用什么程序
2021-01-30治安處罰影響嚴重包括哪些
2021-03-19商標侵權行為如何處理或處罰
2021-02-21發生工傷事故如何向勞動部門報告
2021-03-24有限合伙人股東欠伙企業款算侵權嗎
2020-12-15一審和二審敗訴終審可能勝嗎
2020-12-15銀行抵押合同簽了會不放款嗎
2021-01-13交通肇事沒有賠償能力怎么辦
2020-11-21土地確權后能否做擔保抵押
2020-12-02異地買房如何提取公積金
2021-01-23集資房的定義是什么
2021-02-05取得房產證后購房合同還有效力嗎
2020-12-09勞動調解組織有哪些,勞動調解協議有強制力嗎
2020-12-08公司稱已繳納社保卻未交如何處理
2020-11-08購買境外旅游保險的好處
2020-11-26導游人士購買保險全方位攻略
2021-03-07發生車禍后保險都賠哪些費用
2020-12-05利用保險洗錢會受到怎樣的處罰
2021-03-25保險公估及保險公估人的概念是什么
2020-12-13