在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建工企業如何申請工期順延
2020年建工企業如何申請工期延期呢
2020年建工企業申請工期延期應當事前約定并經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》
第六條?當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
以上就是小編整理的知識，如果還有其他相關問題想了解的，歡迎到律霸網進行法律咨詢，以便更好地維護自己的合法權益。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
2020年新三板掛牌業務規則詳解
2020-11-17軍人是否可以涉外結婚
2021-03-15注冊商標續展是什么意思
2021-03-03交通事故車輛保全后怎么辦
2021-03-15獨資有限公司是否可以股權贈與
2020-12-05商標糾紛中的級別管轄相關規定是什么
2020-11-13農村土地承包合同和經營權證不一致如何解決
2020-12-08住房公積金異地貸款辦理步驟是什么
2020-12-28我所主任作為大連律協連任的金融保險法律專業委員會主任組織召開本屆委員會第一次全體委員工作會議
2020-11-28水路貨物運輸保險條款
2021-03-20保險合同中的霸王條款有哪些
2021-01-22人身意外保險公司理賠
2021-02-07代簽名人身保險保單法律效力問題研究
2021-02-14交錢不等于保險 “既往病史”成理賠之痛
2020-12-12健康保險產品中的產品參數又是指什么
2021-02-05保險合同解除有哪些方法
2020-11-16車輛強制險什么時候交,交多少
2021-03-02投保人死亡后怎樣變更投保人
2020-12-18公眾責任險費率
2021-01-26土地轉讓未辦理相應手續是否有效
2021-02-12