*注：本篇法規(guī)已被《國務(wù)院關(guān)于廢止2000年底以前發(fā)布的部分行政法規(guī)的決定》（發(fā)布日期：2001年10月6日 實施日期：2001年10月6日）廢止（原因：已被1999年3月15日全國人大通過并公布的《中華人民共和國合同法》代替） 加工承攬合同條例 　（一九八四年十二月二十日國務(wù)院發(fā)布） 第一章　總則 　第一條　本條例依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定制定。 　第二條　加工承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定工作，定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報酬的協(xié)議。 　第三條　本條例適用于法人之間的加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪測試等合同。 　　個體經(jīng)營戶、農(nóng)村社員、專業(yè)戶、重點戶同法人之間簽訂加工承攬合同，應(yīng)當(dāng)參照本條例執(zhí)行。 第二章　合同的訂立和履行 　第四條　訂立加工承攬合同時，定作方應(yīng)當(dāng)明確提出定作物或項目的數(shù)量、質(zhì)量及其它特定要求，承攬方應(yīng)當(dāng)如實提供有關(guān)設(shè)備能力、技術(shù)條件、工藝水平等情況。 　第五條　加工承攬合同應(yīng)當(dāng)具備以下條款： 　　一、加工承攬的品名或項目； 　　二、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、加工方法； 　　三、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量； 　　四、價款或酬金； 　　五、履行的期限、地點和方式； 　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法； 　　七、結(jié)算方式，開戶銀行、帳號； 　　八、違約責(zé)任； 　　九、雙方約定的其它條款。 　　有關(guān)的技術(shù)協(xié)議書、技術(shù)資料、圖紙等，也是合同的組成部分。 　第六條　定作物或項目的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由雙方協(xié)商確定。合同中應(yīng)當(dāng)寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱。當(dāng)事人不得簽訂無質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合同。 　第七條　加工定作物品，需封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。 　第八條　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。 　第九條　根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。 　第十條　根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的，可以請求返還。 　第十一條　用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 　第十二條　用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 　第十三條　承攬方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定，按定作方要求的技術(shù)條件完成工作，未經(jīng)定作方同意，不得擅自變更。 　　承攬方應(yīng)當(dāng)對所承攬的全部工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 　第十四條　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 　第十五條　承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。 　第十六條　承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。 　第十七條　當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。 　第十八條　交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 　第十九條　交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn) ；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn) ；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。 　　原材料等物品交（提）日期的計算，參照上款規(guī)定執(zhí)行。 　第二十條　定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。 　　對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。 第三章　違約責(zé)任 　第二十一條　承攬方的違約責(zé)任： 　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 　　四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定，向定作方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 　　五、不能交付定作物或完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值10％——30％或酬金總額20％——60％的違約金。 　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。 　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。 　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。 　第二十二條　定作方的違約責(zé)任： 　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值10％——30％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額20％——60％的違約金。 　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金，以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。 　第二十三條　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免于承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。（相關(guān)資料: 相關(guān)論文1篇） 第四章　附則 　第二十四條　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 　第二十五條　國務(wù)院有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本條例制定實施辦法。 　第二十六條　本條例自一九八五年二月一日起施行。 （樣式一）　　　　　　　　　　　生產(chǎn)協(xié)作合同 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九　　年　　月　　日簽署 ────┰────┰────┰───┰────┰────┰────┰───── 配　套 ┃　　　　┃ 代　表 ┃　　　┃主　體　┃　　　　┃代　 表 ┃ 單　位 ┃　　　　┃　 人　 ┃　　　┃單　位　┃　　　　┃　 人　 ┃ ────╂────╂────╂───╂────╂────╂────╂───── 開　戶　┃　　　　┃ 帳　號 ┃　　　┃開　戶　┃　　　　┃帳　 號 ┃ 銀　行　┃　　　　┃　　　　┃　　　┃銀　行　┃　　　　┃　　　　┃ ────┸────┸────┸───╂────┸────┸────┸───── 　 協(xié)　　作　　產(chǎn)　　品　　　　　　 ┃　 材　　料　　供　　應(yīng) ───┰──┰─┰─┰─┰─┰───╂──┰──┰──┰──┰─┰──┰─── 產(chǎn)　品┃規(guī)格┃單┃數(shù)┃單┃金┃交　貨┃材料┃規(guī)格┃單位┃數(shù)量┃單┃金額┃交　料 名　稱┃型號┃位┃量┃價┃額┃　期　┃名稱┃型號┃　　┃　　┃價┃　　┃　期 ───┸──╂─┸┰┸─╂─┸┰──╂──┸──╂──┸┰─┸─╂──╂─── 　總　金　額┃一次┃二次┃三次┃四次┃ 總 金 額 ┃一　次┃二　次┃三次┃四　次 　　　　　　┃結(jié)算┃結(jié)算┃結(jié)算┃結(jié)算┃　　　　　┃結(jié)　算┃結(jié)　算┃結(jié)算┃結(jié)　算 ───┰──┸──┸──┸──┸──┸─────┸───┸───┸──┸─── 　議　┃ 1．產(chǎn)品檢驗方法：　　　　　　　　　　　　　 2．運輸方式： 　定　┃ 3．合同生效后，任何一方不得任意修改或中　　 4． 　事　┃　　 斷，由此造成的損失，由責(zé)任方負(fù)擔(dān)，本　　 5． 　項　┃　　 合同執(zhí)行完畢失效。 ───┸─────────┰────────────┰──────────── 配套單位主管部門意見　　　┃ 主體單位主管部門意見　 ┃ 市生產(chǎn)協(xié)作主管部門 　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　┃ 　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　┃ 　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　 簽章 ─────────────┸────────────┸────────────