建筑工程如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，雙方協(xié)商無法解決的話可以通過訴訟的方式，交給法院裁定。建設(shè)工程質(zhì)量糾紛案屬于民事案件，法院在審理結(jié)束后會出具建設(shè)工程質(zhì)量糾紛案民事判決書。那么判決書都包括哪些內(nèi)容？下面我們通過律霸小編羅列的一篇案例來做個具體了解。

建設(shè)工程質(zhì)量糾紛案民事判決書

【文書字號】（2002）官民初字第某某號　 【審理人員】李某某、張某某

【審理機構(gòu)】云南省昆明市官渡區(qū)人民法院　 【審理程序】一審

云南省昆明市官渡區(qū)人民法院民事判決書

（2002）官民初字第某某號

原告（反訴被告）：昆明市某某建筑經(jīng)營公司。

住址：昆明市官渡區(qū)牛街辦事處。

法定代表人：徐某某，公司經(jīng)理。

委托代理人：廖某某、馬某某，云南某某法律服務(wù)所法律工作者，特別授權(quán)代理。

被告（反訴原告）：官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)某社區(qū)居民委員會。

住址：官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)某居委會。

負(fù)責(zé)人：孫某，該組書記。

委托代理人：吳某、蔣某，云南某律師事務(wù)所律師，特別授權(quán)代理。

原告（反訴被告）昆明市某某建筑經(jīng)營公司（簡稱某公司）訴被告（反訴原告）官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊社區(qū)居民委員會第四小組（簡稱官莊四組）工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。原、被告及代理人均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告（反訴被告）某公司訴稱：1998年10月，被告就社員統(tǒng)建房進行工程召標(biāo)，原告中標(biāo)，雙方于同年11月10日簽訂《官莊四社社員統(tǒng)建房施工協(xié)議》，約定原告承建社員統(tǒng)建房，按每戶93828元結(jié)算，每戶暫由施工隊墊款25000元。合同簽訂后，原告于1998年11月15日開始施工，嚴(yán)格按照被告提供的施工圖紙、技術(shù)文件進行施工，并接受被告派駐工地的社員統(tǒng)建房領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督檢查。工程竣工后被告于同年10月19日進行了驗收，并將統(tǒng)建房分配給其社員居住使用，但被告拒不按約支付原告為其墊的工程款，至今尚欠原告工程款250000元。現(xiàn)訴請人民法院判令被告支付所欠工程款250000元、逾期付款違約金及利息601120.50元，本案訴訟費及原告委托律師代理費由被告承擔(dān)。

被告（反訴原告）官莊四組訴辯稱：雙方于1998年11月訂立施工協(xié)議，約定由反訴被告為原告方承建統(tǒng)建房，并約定1999年3月30日竣工驗收交付使用。但反訴被告直到1999年10月19日才將不符合竣工驗收要求的、有質(zhì)量缺陷的房屋交付給反訴原告，給反訴原告帶來了延期使用房屋的經(jīng)濟損失和質(zhì)量不合格的損失。為此，提起反訴，要求判令被告賠償因工期延誤給反訴原告造成的損失約105378元及利息，并賠償因工程質(zhì)量不合格給反訴原告造成的損失及承擔(dān)本案訴訟費用。另本訴原告所訴我方欠工程款金額25000元屬實，但保修金3%應(yīng)在保修期滿后才能主張。

原告（反訴被告）牛街公司辯稱：被告的反訴應(yīng)針對本訴進行，但被告將三案反訴費用一并交納，擅自合并案件，其反訴已超出本訴原告及訴訟標(biāo)的范圍，是與本訴無關(guān)的其它獨立之訴，故被告的反訴違反法定程序，應(yīng)依法駁回。另被告的反訴稱原告延期交付有質(zhì)量缺陷的房屋與事實不符，其反訴請求及理由不成立，應(yīng)依法駁回。

歸納雙方訴辯主張，雙方爭議的焦點是：統(tǒng)建房是否有工程質(zhì)量問題？被告的反訴是否成立，是否應(yīng)按約定支付工程款給原告？

原告（反訴被告）牛街公司針對爭議的焦點，提交下列證據(jù)予以證實：

一、原、被告雙方于1998年11月簽訂的《官莊四社社員統(tǒng)建房施工協(xié)議》一份，欲證實雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系；

二、原、被告于2001年11月1日簽訂的《協(xié)議書》一份，欲證實雙方對質(zhì)量問題已約定認(rèn)可，該工程于1998年11月15日開工至1999年7月20日完工驗收，1999年10月19日在公證機關(guān)的監(jiān)督下抽簽分到各戶，被告應(yīng)按約定支付墊付工程款：

三、施工資料三本及相關(guān)通知，欲證實原告按約定圖紙施工，經(jīng)被告檢查驗收并使用，被告多次變更圖紙，是影響工程質(zhì)量和延期完工的主因；

四、被告于2000年4月6日向原告出具的《證明》一份，欲證實墊付工程款情況；五、國家工商行政管理局及建設(shè)部制定的《建設(shè)工程施工合同》一份，認(rèn)為根據(jù)該合同第三十一條之規(guī)定，被告逾期付款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付逾期付款利息。

被告（反訴原告）官莊四組認(rèn)為，對本訴原告提交的證據(jù)一的真實性、合法性無異議，該證據(jù)也是我方提交的證據(jù)，能夠證實原告（反訴被告）延誤工期；證據(jù)二、三、四的真實性無異議，但不能證實工程質(zhì)量問題，且圖紙的變更并不必然導(dǎo)致工期延誤；證據(jù)五與本案無關(guān)，因雙方并未簽訂該合同，故不能證實本訴原告的觀點。

另被告（反訴原告）官莊四組針對爭議的焦點，提交下列證據(jù)予以證實：昆明市官渡區(qū)公證處(99)昆官證字第2475號公證書一份，欲證實原告（反訴被告）延誤工期．

本院認(rèn)為，原告（反訴被告）牛街公司提交的證據(jù)一、二、三、四項被告（反訴原告）官莊四組對其真實性無異議，本院依法予以確認(rèn)。證據(jù)五并非雙方簽訂的合同，與本案并無直接聯(lián)系，本院不予認(rèn)可。被告（反訴原告）官莊四組提交的公證書的真實性、合法性原告（反訴被告）牛街公司無異議，本院予以確認(rèn)，但該證據(jù)并不能證實原告（反訴被告）延誤工期。

另因案情需要，經(jīng)雙方當(dāng)事人申請并同意，本院依法委托昆明市工程質(zhì)量監(jiān)督站檢測中心對該統(tǒng)建房工程質(zhì)量進行了鑒定，檢驗結(jié)論為：1、基礎(chǔ)開挖探測情況表明，基礎(chǔ)截面尺寸埋深及砼強度基本滿足設(shè)計要求；2、建設(shè)工程質(zhì)量查勘中的質(zhì)量問題較多應(yīng)進行處理以滿足使用功能要求；3、現(xiàn)澆板開裂、滲漏，主要是因為溫度應(yīng)力，鋼筋保護層不夠及露筋等綜合因素所致，裂縫寬度在規(guī)范要求以內(nèi)的應(yīng)進行封閉處理，裂縫寬度超過規(guī)范要求的應(yīng)進行技術(shù)處理，同時應(yīng)加柔性防水層解決滲漏問題；4、托空梁及連續(xù)梁開裂應(yīng)進行技術(shù)處理；5、構(gòu)造柱砼強度未達到設(shè)計要求的，考慮到抗震要求，應(yīng)對未達到設(shè)計強度的構(gòu)造柱進行技術(shù)處理。建議：根據(jù)現(xiàn)場觀察現(xiàn)已加層房屋沉降較大，估計是場地土質(zhì)軟弱引起，住宅在今后加層中應(yīng)充分考慮場地土質(zhì)的軟弱性，會引起較大沉降，應(yīng)加強觀測，若有異常，應(yīng)經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員處理后方可繼續(xù)施工。因工程質(zhì)量問題，本院依法委托云南省高級人民法院司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所對該統(tǒng)建房的加固、修復(fù)費用進行評估，鑒定結(jié)論為：昆明市官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊居委會第四小組統(tǒng)建房9戶加固修復(fù)工程費用評估為124859.28元。

綜上所述，本院依法確認(rèn)下列法律事實：1998年10月，被告就社員統(tǒng)建房進行工程召標(biāo)，原告中標(biāo)，雙方于同年11月10日簽訂《官莊四社社員統(tǒng)建房施工協(xié)議》，約定原告承建社員統(tǒng)建房34戶，按每戶93828元結(jié)算，每戶暫由施工隊墊款25000元。合同簽訂后，原告于1998年11月15日開始施工，工程竣工后被告于同年10月19日進行了驗收，并將該統(tǒng)建房于1999年10月20日經(jīng)公證分配給其社員居住使用，但被告以工程質(zhì)量問題為由拒不支付原告為其墊的工程款，至今尚欠原告工程款250000元。該統(tǒng)建房經(jīng)昆明市工程質(zhì)量監(jiān)督站檢測中心鑒定存在質(zhì)量問題，檢測費用經(jīng)云南省高級人民法院司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所鑒定9戶統(tǒng)建房需加固修復(fù)費用124859.28元。

本院認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力，受法律保護。建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進行驗收。驗收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款，并接收該建設(shè)工程。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。本案本訴原、被告雙方簽訂《官莊四社社員統(tǒng)建房施工協(xié)議》后，原告即按約定進行了施工。施工完畢后，雙方組織了驗收，并在公證機關(guān)的監(jiān)督下，被告將房屋分到各戶。至此，應(yīng)該說原告已按約定履行了義務(wù)，被告則應(yīng)按約定支付給原告工程款。但是，因房屋的質(zhì)量關(guān)系到人民群眾的生命、財產(chǎn)的安全，對驗收不合格的，不得通過降價的方式使不合格工程合法化。故雙方于2001年11月1日簽訂的《協(xié)議書》第一條的約定，即由于不同程度的質(zhì)量問題，原告原意減去5000元，作為每戶的維修費和補償費的約定違反法律規(guī)定，該協(xié)議為無效協(xié)議，本院不予支持。由于工程質(zhì)量是施工方造成，本訴被告應(yīng)當(dāng)賠償因工程質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的加固修復(fù)費。反訴原告反訴請求判令反訴被告賠償因工期延誤給其造成的損失約105378元及利息，本院認(rèn)為，本訴原告將建好的房屋交付給反訴原告后，反訴原告已將房屋進行了實際的處分，且雙方在此后的協(xié)議中均未提出過延期交付房屋的實質(zhì)性問題，故反訴原告的該項請求本院不予支持。

綜上所述，本院依照《中華人民共和國合同法》第八條、第二百六十九條、第二百七十九條、第一百零九條、第一百一十一條之規(guī)定，判決如下：

一、本訴被告官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊社區(qū)居民委員會第四小組于判決生效之日起十日內(nèi)支付給本訴原告昆明市牛街建筑經(jīng)營公司工程款250000元：

二、反訴被告昆明市牛街建筑經(jīng)營公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償反訴原告官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊社區(qū)居民委員會第四小組因工程質(zhì)量不合格產(chǎn)生的加固修復(fù)費用124859.28元；

三、上述兩項相抵，本訴被告官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊社區(qū)居民委員會第四小組應(yīng)支付給本訴原告昆明市牛街建筑經(jīng)營公司工程款125140.72元，于判決生效之日起十日內(nèi)付清；

四、工程質(zhì)量鑒定費24000元、工程加固修復(fù)評估費10000元，由反訴被告昆明市牛街建筑經(jīng)營公司承擔(dān)：

五、駁回本訴原告昆明市牛街建筑經(jīng)營公司的其他訴訟請求；

六、駁回反訴原告官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊社區(qū)居民委員會第四小組的其他訴訟請求。

本訴訴訟費6260元，由被告官渡區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)官莊社區(qū)居民委員會第四小組承擔(dān)，反訴訴訟費2500元，由反訴被告昆明市牛街建筑經(jīng)營公司承擔(dān)。

如不服本判決，可于判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于云南省昆明市中級人民法院。

審 判 長：李某某

審 判 員：張某某

代理審判員：姚某某

二00三年八月廿八日

書 記 員：李某某

書 記 員：李某某

以上是小編整理的一份建設(shè)工程質(zhì)量糾紛案民事判決書，由此得知，法院在判決書中首先闡述了被告和原告的辯護意見，然后陳述了本院認(rèn)定事實，最后對建設(shè)工程質(zhì)量糾紛一案做出判決。雙方如果對判決不服，在15個工作日內(nèi)可以向上一級人們法院提出上訴。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸泰州律師。

建筑工程糾紛的解決途徑有哪些

常見的建筑工程糾紛有哪些？

建筑工程糾紛的解決途徑有哪些