在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
發包人違約的情形有哪些？
發包人違約的情形具體有哪些
(1)因發包人原因未能在計劃開工日期前7天內下達開工通知的;
(2)因發包人原因未能按合同約定支付合同價款的;
(3)發包人違反第10.1款〔變更的范圍〕第(2)項約定，自行實施被取消的工作或轉由他人實施的;
(4)發包人提供的材料、工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的;
(5)因發包人違反合同約定造成暫停施工的;
(6)發包人無正當理由沒有在約定期限內發出復工指示，導致承包人無法復工的;
(7)發包人明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務的;
(8)發包人未能按照合同約定履行其他義務的。
發包人發生除本項第(7)目以外的違約情況時，承包人可向發包人發出通知，要求發包人采取有效措施糾正違約行為。發包人收到承包人通知后28天內仍不糾正違約行為的，承包人有權暫停相應部位工程施工，并通知監理人。
發包人違約的責任
發包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。此外，合同當事人可在專用合同條款中另行約定發包人違約責任的承擔方式和計算方法。
因發包人違約解除合同
除專用合同條款另有約定外，承包人按發包人違約的情形約定暫停施工滿28天后，發包人仍不糾正其違約行為并致使合同目的不能實現的，或出現發包人違約的情形第(7)目約定的違約情況，承包人有權解除合同，發包人應承擔由此增加的費用，并支付承包人合理的利潤。
在工程建設中發包人的作用不僅是其中的一個環節，在一定程度上是自己工程開始的基礎，所以有關的當事人要積極的踐行相關的規定，這樣即使發包人違反了有關的約定，但是只要按照有關的規定求助于有關的部門就可以合理的處理，維護自己的權益。
發包人逾期不支付工程款怎么辦
工程質量問題能否成為發包人拒付工程款的理由?
建設工程合同發包人的責任
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律如何規定溢價收購
2020-12-11銷售圖書是否需要出版社授權書
2020-12-28婚內協議及應注意的問題
2021-03-15最高人民法院關于已承擔保證責任的保證人向其他保證人行使追償權問題的批復
2020-12-19職業禁忌癥能否解除勞動合同
2021-01-03勞動爭議仲裁和解與仲裁調解的區別
2020-11-25社保繳費基數低勞動仲裁補幾年
2020-12-17機動車保險的類型有哪些
2021-02-26投資理財保險的定義
2021-03-032020農業保險一畝地交多少錢
2021-01-30貿易保險之貨物運輸保險涉及的風險
2020-11-19保險人的概念是什么
2021-02-11二審判決書生效保險公司理賠時間
2020-11-17哪些問題涉及保單的現金價值
2021-03-06交通肇事跑路保險能賠嗎
2020-12-29保險公司不理賠如何起訴
2021-03-14保險公司承保后需要履行哪些責任呢
2021-02-28保險經紀人的組織方式有哪些
2021-03-19車險拒賠可以起訴業務員嗎
2021-01-12轎車自燃保險公司及時理賠商家代位求償
2020-11-30