工程欠款以民間借貸起訴

屬于欠款糾紛，不是民間借貸糾紛，需要以欠款糾紛進行起訴。

工程欠款起訴書范本

工程欠款起訴書

起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

企業性質：集體

經營范圍：工業與民用建筑。

流動資金：169.5萬元

何時經何部門批準開業：______年______月份經______縣基建局批準

地址：______縣______鄉______電話：______________________

開戶銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________

法定代表人姓名：_________職務：_________

被告單位(全稱)：______市職工教育培訓中心地址：________市_______-______路________號

事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由：

______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通則》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”

訴訟請求：

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

(二)結算零建工程款：174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;

(三)賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88iG;______年______月至______月設備閑置費57979.30元

以上三項合計，共242006.83元。

此致

______市______區人民法院

起訴單位：______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附：

1、本狀副本1份;

2、書證28件。

如果您或者家人、親友的情況比較復雜，需要法律服務，律霸網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。