加工承攬合同

來源: 律霸網(wǎng)整理 溫昭 · 2020-07-14 · 279人看過

加工承攬合同

訂立合同雙方:
  承攬方:__________________
  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條  加工成品:

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
品   名規(guī)   格單   位 數(shù)   量  備   注 
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
                             
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
                             
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))

  第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

  第四條  技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

  第五條  價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
  
  第六條  驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________
(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)  

  第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
                      
  第八條  包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

  第九條  運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________

  第十條  結(jié)算方式及期限:____________________________________________________

  第十一條  其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)           

  第十二條  承攬方的違約責(zé)任:

  一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

  七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。 

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條 定作方的違約責(zé)任:

  一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。      
  六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。     

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)
  代表人:____________________(蓋章)
  地址:________________________________
  電話:________________________________
  開戶銀行:____________________________
  帳號(hào):______________________________
  承攬方:__________________________(蓋章)
  代表人:__________________________(蓋章)
  地址:_________________________
  電話:_________________________
  開戶銀行:_____________________
  帳號(hào):_________________________
              一九__________________日訂


該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

評(píng)論區(qū)
登錄 后參于評(píng)論

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問律師

馬上發(fā)布咨詢
張衛(wèi)華

張衛(wèi)華

執(zhí)業(yè)證號(hào):

14401201010846733

廣東宏力律師事務(wù)所

簡介:

張衛(wèi)華律師,是中華全國律師協(xié)會(huì)會(huì)員,法律碩士,高級(jí)信用管理師,廣東宏力律師事務(wù)所合伙人律師。自2003年開始從事企業(yè)債權(quán)債務(wù)處理和應(yīng)收賬款的管理工作,積累了豐富的管理企業(yè)應(yīng)收債權(quán)的經(jīng)驗(yàn)。

微信掃一掃

向TA咨詢

張衛(wèi)華

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

房屋租賃常見問題(1)

2020-03-24

關(guān)于搶劫罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

2020-04-09

簽訂保密協(xié)議需要給予保密費(fèi)嗎

2020-04-10

不報(bào),謊報(bào)安全事故罪的構(gòu)成條件

2020-04-16

工程重大安全事故罪的構(gòu)成要件

2020-04-16

簽訂、履行合同失職被騙罪的概念

2020-04-20

交通肇事不是車主的話,責(zé)任由誰承擔(dān)

2020-04-27

城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)能報(bào)銷哪些?

2020-04-27

勞動(dòng)合同的變更要注意哪些問題?

2020-04-27

勞動(dòng)仲裁申請(qǐng)的時(shí)效和程序是怎樣的

2020-04-28

夫妻共同債務(wù)離婚會(huì)否變個(gè)人債務(wù)?

2020-04-28

假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的構(gòu)成條件

2020-04-29

離婚子女撫養(yǎng)權(quán)怎么解決?

2020-04-29

夫妻共同財(cái)產(chǎn)分割需要遵守什么原則?你知道嗎?

2020-04-30

夫妻共同債務(wù)的范圍包括哪些?

2020-05-01

法院判決子女撫養(yǎng)權(quán)考慮哪些因素?

2020-05-02

軍人離婚需要走哪些程序?

2020-05-02

2020夫妻離婚子女撫養(yǎng)費(fèi)如何確定?

2020-05-03

孩子撫養(yǎng)權(quán)判決考慮哪些因素?

2020-05-03

離婚夫妻共同財(cái)產(chǎn)分割需要遵循什么原則?

2020-05-04

股份有限公司股權(quán)是否能贈(zèng)與

2020-05-04

夫妻離婚收集證據(jù)時(shí)需要掌握哪些技巧?

2020-05-05

遺囑里把遺產(chǎn)分配給第三者合法嗎?

2020-05-05

哪些婚外情證據(jù)法院會(huì)采納?如何認(rèn)定婚外情?

2020-05-05

無房產(chǎn)證的二手房怎么進(jìn)行買賣交易

2020-05-06

擔(dān)保公司未經(jīng)車主同意,是否有權(quán)扣押汽車?

2020-05-06

房屋未入住,可以不交業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?

2020-05-07

夫妻離婚女方如何更有利爭奪子女撫養(yǎng)權(quán)?

2020-05-08

交通事故鑒定費(fèi)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)嗎

2020-05-09

購房父母出首期離婚是不是夫妻共同財(cái)產(chǎn)?

2020-05-10

父母可不可以放棄子女的撫養(yǎng)權(quán)?

2020-05-10

構(gòu)成侵犯通信自由罪的要件是什么?

2020-05-11

離婚以后要求對(duì)方增加子女撫養(yǎng)費(fèi)有哪些法定情形?

2020-05-11

信用證詐騙,會(huì)有什么法律后果

2020-05-12

辦理衛(wèi)生許可證需要什么材料

2020-05-12

未婚先孕會(huì)遭到單位開除嗎

2020-05-28

二手房公積金可以轉(zhuǎn)按揭貸款嗎

2020-05-12

自書遺囑需要什么條件才具備法律效力?

2020-05-13

侵權(quán)人死亡其責(zé)任能否由繼承人賠償

2020-05-13

危險(xiǎn)駕駛罪如何進(jìn)行罰款

2020-05-13
法律常識(shí) 地區(qū)找律師 專業(yè)找律師 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 紧缚调教波多野结衣在线观看| 久碰人澡人澡人澡人澡人视频| 一区二区三区在线| 精品熟女少妇av免费久久| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度 | 国产剧果冻传媒星空在线| 五月天丁香在线| 99re最新这里只有精品| 日韩在线小视频| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区 | 亚洲性猛交xx乱| 18gay台湾男同亚洲男同| 欧美交性又色又爽又黄| 国产欧美日韩中文字幕| 亚洲AV无码一区二区二三区软件| 狠狠色综合色区| 日本按摩xxxx| 可知子与野鸟君日文| 一本久久a久久精品亚洲| 男人肌肌捅女人肌肌视频| 天堂网最新版www| 亚洲欧洲小视频| 欧美成人777| 无码人妻精品一区二区三区9厂| 四虎永久免费地址ww1515| 一区二区三区无码高清视频| 男人桶女人j的视频在线观看| 国产麻豆免费观看91| 亚洲中文字幕精品久久| 韩国特黄特色a大片免费| 成人污视频网站| 亚洲综合第二页| 天天影视色香欲综合免费| 日本理论片理论免费| 再深点灬舒服灬太大了添动视频| 99re热这里只有精品视频| 欧美xxxxx性视频| 国产一级一片免费播放i| free性中国熟女hd| 欧美人与动性xxxxx杂性| 国产乱人视频在线播放|