首頁(yè) > 法律常識(shí) > 如果由于業(yè)主的原因?qū)е鹿て谘诱`，承包商可以要求什么賠償

如果由于業(yè)主的原因?qū)е鹿て谘诱`，承包商可以要求什么賠償

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-04-13 · 1289人看過(guò)

發(fā)包人與承包人簽訂施工合同時(shí)，任何一方都應(yīng)嚴(yán)格遵守合同，積極履行合同。如果一方違約，另一方可以向另一方索賠。工期延誤是一種違反施工合同的行為。根據(jù)合同法規(guī)定，發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金和技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。因此，因發(fā)包人原因造成工期延誤的，承包人要求發(fā)包人賠償相應(yīng)損失。在實(shí)際工作中，由于發(fā)包人原因造成工期延誤的，承包人一般可以要求賠償：

1。發(fā)包人支付逾期的預(yù)付款和進(jìn)度款。

2。發(fā)包人遲延提供施工條件、場(chǎng)地、圖紙等。用人單位逾期提供甲方提供的材料。

4。建設(shè)單位未辦理建設(shè)行政審批手續(xù)，致使建設(shè)行政主管部門責(zé)令停工的。

但是，在前三種情況下，業(yè)主應(yīng)達(dá)到承包商無(wú)法進(jìn)行施工的程度。停工時(shí)，承包人可要求發(fā)包人賠償工期延誤、合理利潤(rùn)損失等費(fèi)用。否則，承包人不能要求賠償，但可以要求承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。因此，有必要對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行分析。如果無(wú)法確定是否可以提出索賠，則需要咨詢建筑律師或直接委托律師介入。

應(yīng)該注意的是，承包商在提出索賠時(shí)必須有證據(jù)證明其損失。否則，即使他到法院起訴，法院也會(huì)判決用人單位不給他付款、不陪他。因此，建議雙方不能協(xié)商賠償事宜。如果必須通過(guò)法律途徑追討，首先要收集充分的證據(jù)。以上是小編為您整理的內(nèi)容。因發(fā)包人原因造成工期延誤的，承包人可以要求發(fā)包人承擔(dān)損害賠償責(zé)任，具體賠償金額需根據(jù)承包人的損失確定。如果你還有什么不明白的，不妨咨詢我們的律師律師網(wǎng). 你知道嗎

該內(nèi)容對(duì)我有幫助贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

獲取驗(yàn)證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

提交

評(píng)論區(qū)

遇到法律問(wèn)題，直接發(fā)布咨詢

登錄后參于評(píng)論