建筑工程很常見,施工過程中難免會遇到意外情況,那么建筑工程工期索賠報告包括哪些內容?在合同規定的工期內受損失的一方可要求進行索賠,根據工期索賠報告相關規定發包方和承包方承擔自己相應的責任,當發包方未能履行義務時,可按程序要求索賠。下面將為您解答。
一.建筑工程工期索賠規定
在工程施工中,常常會發生一些不能預見的干擾事件使施工不能順利進行,使預定的施工計劃受到干擾,造成工期延長,這樣,對合同雙方都會造成損失。工期索賠是雙面的,承包方的工期索賠和發包方的工期反索賠。承包方的工期索賠:指工期延誤屬于發包方責任時,承包方提出的索賠要求,承包方工期索賠的目的通常有兩個:
一是免去或推卸自己對已產生的工期延長的合同責任,使自己不支付或盡可能不支付工期延長的罰款;
二是進行因工期延長而造成的費用損失的索賠。這不是本文所討論的重點。發包方的工期延誤反索賠:指工期延誤屬于承包方責任時,發包方對承包方進行索賠,即由承包方支付延期竣工違約金。發包方在確定違約金的費率時,一般要考慮以下因素:本盈利損失;由于工期延長而引起的貸款利息增加;工程拖期帶來的附加監理費;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑時的租憑費。違約金的計算方法,在每個合同文件中均有具體規定,一般按每延誤一天賠償一定的款額計算,累計賠償額一般不正超過全同總額原10%。當發包方未能按合同約定履行自已的各項義務以及應由發包方承擔的其他情況,造成工期延誤、承包方不能及時得到合同價款及承包方的其他經濟損失,承包方可按下列程序以書面形式向發包方索賠:
(1)、索賠事件發生28天內,向工程師發出索賠意向通知;
(2)、發出索賠意向通知后28天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;
(3)、工程師在收到施工單位送交的索賠報告及有關資料后,于28天內給予答復,或要求施工單位進一步補充索賠理由和證據
(4)、工程師在收到施工單位送交的索賠報告和有關資料后28天內未予答復或未對施工單位作進一步要求,視為該頂索賠已經認可;
(5)、當該索賠事件持續進行時,施工單位應當階段性向工程師發出索賠意向,在索賠事件終了28天內,向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告,索賠答復程序與3、4規定相同。建設單位的反索賠的時限與上述規定相同。
綜上所述,在建筑工程工期索賠報告中,需考慮諸多因素,針對干擾事件在實際工作中要具體問題具體分析。索賠事件程序在規定時間內需發出賠償報告以及相關資料,并要補充索賠理由等,工程師及時處理規定時間內未給予答復則索賠已認可。若您還有問題可咨詢律霸。
房屋建筑工程質量保修書
最新建筑工程承包合同范本有哪些內容?
建筑工程勞務分包要注意些什么問題?
該內容對我有幫助 贊一個
醫療事故罪疏忽大意過失的特點有哪些
2020-12-26施工沒砸到人能要求賠償嗎
2020-12-09店鋪轉讓費多少算合理
2020-11-28什么是收益性股權融資
2020-12-01意外工傷賠償標準是什么
2020-12-22父母離婚的對子女的撫育費如何給付
2021-02-18人民法院是否要執行仲裁裁決
2021-01-13冷暴力婚姻要不要結束
2020-11-16爭議存在時是否可暫緩履行合同
2020-11-25保密協議的保密義務是什么
2021-01-25成立小型勞務公司需要什么條件
2021-03-17試用期過了卻沒有績效工資合法嗎
2020-12-16為何高管人員勞動爭議訴求難以得到法院支持
2020-12-23發生勞動糾紛勞動者如何維權,勞動者維權時的注意事項
2020-12-06購買人壽保險時需要注意什么問題
2021-02-07國內貨物運輸保險的定義是什么
2020-12-27保險標的是什么意思
2021-01-03應怎樣證明保險經紀人代表投保人的利益問題
2021-03-15車禍理賠和法院判決的區別是什么
2021-03-01不計免賠特約條款如何使用
2021-02-15