在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
承包人遭受經濟損失后，如何向發(fā)包人索賠
1。索賠條件，又稱干擾事件，是指使實際情況與合同規(guī)定不符，最終引起工期和費用變化的各種事件。一般情況下，承包人可以索賠的事件有：（1）發(fā)包人違約造成的時間和費用損失；（2）工程變更（包括設計變更、發(fā)包人提出的工程變更等）造成的時間和費用損失，監(jiān)理工程師提出的工程變更，承包人提出并經監(jiān)理工程師批準的變更）；
（3）發(fā)包人提出提前完成工程或縮短工期，造成承包人費用增加；
（4）發(fā)包人延誤付款期限，造成承包人損失的；
（5）因非承包人原因暫停工程的；
（6）價格上漲、法律法規(guī)變更等。先決條件（1）與合同相比，該事件造成承包人工程費用的額外支出，或工期的直接損失。
（2）根據(jù)合同約定，費用增加或工期損失的原因不屬于承包人的行為責任或風險責任。（3） 承包人應按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知書和索賠報告。
2。承包商應遵循什么程序向業(yè)主索賠？承包人可以按照下列程序以書面形式向發(fā)包人提出索賠：
（1）在索賠事件發(fā)生后28天內，承包人應向工程師發(fā)出索賠意向通知；
（2）在發(fā)出索賠意向通知后28天內，工程師應提交延長工期和/或賠償經濟損失的索賠報告和有關資料；
（3）工程師應在收到承包人的索賠報告和有關資料后28天內答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù)；
（4）監(jiān)理人在收到承包人的索賠報告和有關資料后28天內，未答復或者未向承包人提出進一步要求的，視為該索賠已獲批準；
（5）當索賠繼續(xù)進行時，承包人應定期將索賠意向發(fā)送給工程師，并在索賠結束后28天內將有關資料和最終索賠報告發(fā)送給工程師。索賠答復程序同（3）和（4）。
3。除了合同文本外，常見的索賠證據(jù)有哪些？
（1）招標文件；
（2）會議紀要；
（3）信函；
（4）說明或通知；
（5）施工組織設計；
（6）施工現(xiàn)場各種記錄；
（7）工程照片；
（8）氣象資料；（九）各類驗收報告；（十）建筑材料采購、運輸、儲存、使用的原始文件；（十一）政府工程造價主管部門發(fā)布的材料價格信息、費用調整方法和指標；
（12）可以披露的各種成本和會計資料；
（13）必須注意國家頒布的法律、法令和政策文件的積累，特別是與工程索賠有關的法律、法令和政策文件。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
國有土地使用權出讓必須是凈地嗎
2021-01-23案件審理后有哪些執(zhí)行程序
2021-02-05域名糾紛需要如何處理
2020-12-04行政案件立案技巧和方法
2021-01-26破產債權是怎么分類的
2021-01-14法院起訴離婚的程序有哪些
2021-01-19什么是婚姻自由權,哪些行為屬于破壞婚姻自由
2020-11-15什么是級別管轄權
2021-03-15沒交物業(yè)費被物業(yè)起訴怎么辦
2020-12-03撫恤金有一個親屬不簽字如何處理
2021-02-25加工承攬合同糾紛的管轄地怎么規(guī)定
2021-03-15房屋中介欺詐應該如何處理
2020-12-31單位集資房轉讓合同應該怎么寫
2021-02-19什么是傷殘鑒定費
2021-03-15海上貨物運輸保險合同賠償案
2021-01-28再保險是如何分類的
2020-12-03保險合同本人抄約部分不是本人抄的,字是自己簽的,可以投訴嗎
2020-11-10保險合同解除的溯及力問題有哪些
2020-12-31保險詐騙中數(shù)罪的處理
2020-12-07保險合同和保險合同主體的定義是如何的
2021-01-06