發生下列情形工程合同工期順延：

1、發包人未按合同約定時間開工的，以實際開工時間作為工期的起算點，工期向后順延相應遲延開工的時間。

2、雖然進場，但開工條件不具備的。如達不到開工的客觀條件或者法定條件，如工地未滿足合同約定的開工要求，法律上相關審批手續未辦妥等。

3、發包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的。

4、發包人未按合同約定支付工程款的。

5、發包人或者監理未及時發出指令、確認或進行答復的。

6、設計變更，導致工程量增加的。

7、發包人提供的測量基準點、基準線和水準點、勘察報告及其他書面資料存在錯誤或疏漏的。

8、發包人增加合同外工程的，該工程另行計算工期，在原合同工期中順延。

9、非發包人原因造成停水、停電、停氣等累計超過8小時的(本條在2013版施工合同中已經刪除，所以本條并非必然可以順延工期的情形，部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風險由承包人承擔)。

10、發包方供應材料的，因發包供應材料遲延造成工期延誤的。

11、不可擴抗力，如臺風造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。

12、非承包人原因而發包人要求停工的。

13、非承包人原因而監理單位指令停工的。

14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發包人要求開挖重新驗收，且驗收結合格的。

15、發包人直接發包工程的施工人原因造成工期延誤的。

16、發包人與承包人在施工過程中因已完成工程質量產生爭議，承包人為避免損失擴大暫停施工，但最終確定已完成工程質量合格的。

17、發包人未協調好土地權屬問題、相鄰關系等問題，相關第三人影響承包人正常施工的。

18、因異常惡劣氣候但未達到不可抗力情形下造成工期延誤的。

19、不利物質條件但未達到不可抗力情形下造成工期延誤。

20、其他因發包方原因造成工期延誤的情形。

發生這些情況下，理論上來說均可以要求順延工期。當然在實踐能否順延工期、順延工期后能否在法律上得到支持、能否據此進行索賠(工期延誤與索賠是相應關聯一對概念)還是一個非常復雜的問題。因為一方面需要具體問題具體應對，另一方面工期的順延還涉及順延程序、證據固定、索賠權利的主張等系列的問題。

現實中，要是發生了上述二十種情形之一的話，則就可以要求將之前約定好的工期順延，至于順延到什么時候，則需要具體問題具體分析，至少要確定一個比較合理的順延期限才可以。

相關知識

工期順延哪些情況下才算合法

1、工程量增加

施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。

2、發包人變更設計

若在施工過程中，發包人變更設計，則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。

3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料

若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。

4、發包人未按約支付工程款

一般來說，當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。

5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當

實踐中，通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。

6、工程質量鑒定

根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工過程中如發生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。

好了，以上就是律霸小編今天為大家帶來的工期順延的條件的法律相關知識，希望各位已經對這個問題有了一個完整的認識，并且能讓您知道您所遇到的問題的下一步該怎么去做。如果您遭遇了這樣的問題，一定要用法律的武器為自己捍衛公平，如您需要法律咨詢，請進入律霸網，咨詢專業律師，相信定會有完美的答復。