1、 如何索賠因工程停工而產(chǎn)生的工程款（合同法生效期限：2020年12月31日）

工程停工時，建設(shè)單位可與建設(shè)單位協(xié)商工程款的支付事宜。協(xié)商不成的，建設(shè)單位可以向法院提起訴訟，追繳工程款。《中華人民共和國合同法》第一百二十八條【合同爭議的解決】當(dāng)事人可以通過和解或者調(diào)解的方式解決合同爭議。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。涉外合同當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。當(dāng)事人未訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或者調(diào)解協(xié)議；拒不履行的，對方當(dāng)事人可以請求人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。第二百七十五條【施工合同主要條款】施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、工期、中間工程的開竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間等，對材料設(shè)備的供應(yīng)、撥付結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保證的范圍和期限、雙方的相互配合等承擔(dān)責(zé)任。二是計(jì)算臨時停產(chǎn)損失是由于地質(zhì)條件變化、臨時停水、停電、工程中人為障礙物等造成的。這種停工一般需要申請經(jīng)濟(jì)簽證，而且簽證上要有停工復(fù)工的具體時間，以及人員和機(jī)械的數(shù)量，所以停工損失的計(jì)算相對簡單。

人工停工費(fèi)用的計(jì)算，由用人單位造成的停工、窩工按停工期間現(xiàn)場停工人員計(jì)算。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，機(jī)械停工費(fèi)用按第一類四項(xiàng)費(fèi)用之和乘以實(shí)際停工班次（每天僅一班）計(jì)算。成本工程師在審核此類停工損失時應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1。對于因地質(zhì)條件變化引起的停工，首先要檢查引起停工的施工現(xiàn)場地質(zhì)條件是否與發(fā)包人提供的地質(zhì)資料一致。一般情況下，發(fā)包人在投標(biāo)文件中提供現(xiàn)場地質(zhì)勘察報告，承包人還將對施工現(xiàn)場周圍環(huán)境進(jìn)行調(diào)查，并在投標(biāo)書中予以說明。因承包人誤解發(fā)包人提供的資料或風(fēng)險預(yù)測不足造成的停工，即使有簽證，造價工程師也應(yīng)拒絕賠償。只有當(dāng)現(xiàn)場地質(zhì)條件與發(fā)包人提供的地質(zhì)資料不符，且有經(jīng)驗(yàn)的承包人無法預(yù)見時，才能對因地質(zhì)條件變化而停工造成的人工空轉(zhuǎn)和閑置機(jī)械進(jìn)行賠償，但利潤不包括在內(nèi)，應(yīng)對這種情況所采取的具體措施應(yīng)予以支付。

2。因地下構(gòu)筑物、文物等障礙物造成的停工，施工圖紙和發(fā)包人提供的資料中不得描述障礙物，承包人不能預(yù)見。只有這樣，造價工程師才能確認(rèn)停工造成的人工空轉(zhuǎn)、機(jī)械空轉(zhuǎn)和處理費(fèi)用。第三，最新消息（民法典將于2021年1月1日生效）

民法典第795條【施工合同內(nèi)容】施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、工期、，中間工程的開竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料的交付時間、材料設(shè)備的供貨責(zé)任、期限、撥付結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保證的范圍和期限、相互配合，等

我們可以理解，暫停工程是違約，對方可以要求賠償。雙方可以協(xié)商。如果談判失敗，他們只能向法院申請解決。以上均為律霸組織的相關(guān)內(nèi)容。如果你有任何問題，可以咨詢律霸的律師。你知道嗎