買方責任導致加工人無法按期完工還能否要求支付費用

新的《民法典》于2021年1月1日生效，《合同法》有效時期為2020年12年31日止，屆時與《民法典》相沖突的條款失效，由新頒布的司法解釋替換。

《民法典》生效前的規定：《中華人民共和國合同法》第二百五十七條規定：“承攬工作需要定作人協助的，定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限?！?/span>

買方責任導致加工人無法按期完工2015年2月13日，甲公司與乙公司簽訂《電(扶)梯設備安裝合同》，約定由甲公司(乙方負責乙公司(甲方)購買的13臺電梯的安裝，安裝費總價為683000元。付款規定：甲方在貨到現場7天前，向乙方支付安裝費總額的50%；如因甲方原因導致乙方不能及時安裝，則從發貨之日起六個月滿，甲方即應支付合同規定的全部安裝費。違約責任：如甲方未在約定的時間內按時支付合同相應款項時，乙方有權順延工期，且甲方應向乙方支付延遲付款違約金，每延誤一周，違約金為本合同延誤部分的千分之五。

合同簽訂后，甲公司依照約定進場安裝電梯，其中11臺已裝完畢。鑒于乙公司要求電梯門位置必須根據酒店房屋裝修的尺寸進行安裝，甲公司提出電梯廳轎門系統與轎廂中心線偏心170㎜進行安裝的方案，但該方案乙公司未予認可，致使二臺觀光電梯至今未安裝完成。為此，甲公司在2016年1月17日停工，并將已安裝完的11臺電梯交付乙公司使用，尚未安裝的電梯移交給乙公司。此后，因就安裝費支付事宜協商未果，甲公司據此訴至法院要求甲公司支付安裝費以及違約金。

法院判決

支付安裝費

法院經審理認為，甲公司與乙公司簽的《電(扶)梯設備買賣合同》及《電(扶)梯設備安裝合同》均系雙方當事人真實意思，未違反法律、行政法規的禁止性規定，為合法有效合同。雙方《電(扶)梯設備買賣合同》已履行完畢，而《電(扶)梯設備安裝合同》系甲公司按要求完成電梯設備的安裝，乙公司支付安裝費的合同，屬承攬合同。根據承攬合同約定，因甲方(乙公司)原因導致乙方(甲公司)不能及時安裝，則自電梯發貨之日起滿六個月，乙公司應支付合同規定的全部安裝費。本案中，甲公司已部分履行合同，完成了11臺電梯的安裝，其余2臺觀光電梯按乙公司要求變更電梯門系統后，對安裝方案也作了相應修改，但乙公司至今未確認該安裝方案，造成其余2臺天梯不能及時安裝，其責任在于乙公司，故甲公司有權按照約定要求乙公司自電梯發貨之日起滿六個月，支付全部安裝費。本案中，由于系乙公司的原因導致電梯不能及時安裝，根據法律規定及合同的約定，甲公司有權順延設備安裝的期限。

律師說法

還能否要求支付費用

《中華人民共和國合同法》第二百五十七條規定：“承攬工作需要定作人協助的，定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限?！?/p>

本案中，甲公司與乙公司簽訂的《電(扶)梯設備安裝合同》系雙方真實意思表示，未違反法律、行政法規的禁止性規定，故為合法有效，雙方當事人應當遵循誠實信用原則按照約定全面履行自己的義務?，F乙公司不在規定時間內對安裝方案提出意見，導致電梯不能及時安裝，根據法律規定及合同的約定，甲公司有權順延設備安裝的期限。乙公司作為定作人，應履行協助義務，確定新的安裝方案，以利于甲公司順利進行安裝。

綜合上面的介紹，買方責任導致無法完工要按合同約定支付相應費用。相信大家看了上面介紹后，對于買方責任導致加工人無法按期完工的法律知識有了一定的了解，如果你還有關于這方面的法律問題，請咨詢律霸網律師，他們會為你進行專業的解答。