拖欠工程款可順延工期嗎
拖欠工程款可順延工期,但承包人必須事先發過書面催告
承包人因拖欠工程款提起訴訟,發包人往往以工期逾期為由提出反訴,動輒提出數百、數千萬的逾期賠償,其目的是抵銷承包人的訴訟請求;而承包人以發包人逾期付款工期可以順延為由進行反訴抗辯,司法實踐中卻往往得不到法官的支持,原因是法官的自由裁量權缺乏統一的操作規矩。
拖欠工程款順延工期法律有什么規定
《民法典》(2021.1.1生效)規定承包人可順延工期的法條共有三條。
第七百九十八條 【隱蔽工程】隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十三條 【發包人違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條
【因發包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的;發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。屆時與《民法典》相沖突的條例廢止。
????? 《民法典》生效前的規定:現行法律有效的答案和有關規定。
問題是這三條規定對順延工期使用的詞語都是“可以”。就法律意義而言,“可以”是一個任意性的模態詞,對《民法典》(2020.1.1生效)上述三條法律規定的事由,法官有權根據案件實際情況進行自由裁量,可以判決順延工期,也可以判決不順延工期。至于法官應根據什么作為標準進行裁量,法律本身并無規定。
工程款被拖欠怎么辦
(一)工程款被拖欠解決方法一:行政措施
1、資金審查
政府有關部門應對建設單位上報的項目進行嚴格審查,尤其是投資能力的審查,嚴格執行先落實資金,后上項目的原則,嚴格審查上報項目的資金落實情況。因主管部門審查不詳,導致不良后果的,也要追究主管部門和主辦人員的行政責任。
2、項目審批
政府有關部門對建設單位擬建項目的可行性研究報告,一定要嚴格遵守審批、審核程序,并委托在關咨詢公司進行評估、審計,然后按行政程序審批,重大項目還可聘請國內外專家咨詢。從而,避免出現重復建設及其他問題。
3、市場整頓
整頓和規范建筑市場經濟秩序是建筑業改革、發展、穩定的大事。各級計劃、和建設部門都要認真執行國務院關于整頓和規范市場經濟秩序的決定,依法查處招標投標活動中的違法違規行為,嚴格依法行政,并把清欠工程款當作一項任務來抓。
(二)工程款被拖欠解決方法二:經濟措施
1、工程擔保
工程擔保主要有投標擔保、改造擔保、付款擔保及分包擔保。付款擔保是指建設單位和承擔擔保的第三方與承包單位簽訂擔保合同,保證建設單位按時支付工程款的一種擔保方式。承包單位有權要求住所合同向第三方提供承保建設單位未支付的款項,以保障自己債權的實現。
2、結算中心
所謂工程結算中心,是指由政府或銀行出面組織的工程結算交易系統,由結算中心根據建設單位、監理單位的驗收計價等合法手續直接將工程款撥付給施工單位,這樣既可以直接辦理工程款撥付,還可以監控項目資金落實情況,減少拖欠。
以上知識就是小編對“拖欠工程款可順延工期嗎”問題進行的解答,拖欠工程款可順延工期,但承包人必須事先發過書面催告,承包人要注意保留書面催告,以維護自己的利益。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
個體戶營業執照申報手續是什么
2021-02-21外國人可以自行申請專利嗎
2021-01-04銀行卡被騙要怎么報案
2021-01-23有限合伙人財產份額的繼承應該注意些什么
2021-02-23非親生子女離婚歸誰
2021-03-03什么是同居協議,同居協議有效嗎
2020-12-14工程質量不達標可以解除合同嗎
2020-11-26劃撥用地手續有哪些
2021-01-17事實勞動關系認定的法律規定
2021-01-02接受勞務方可以追償的情形有哪些
2020-12-11離職時扣除工裝折舊費合法嗎
2020-12-05在企業固定工轉制過程中,如何處理用人單位與企業固定工的勞動關系
2020-12-17產品責任險的保險責任是如何規定的
2021-03-20保險公司對事故駕駛員的賠償,是否該事故駕駛員獲得
2021-01-20保險合同是附條件合同
2020-12-11《外資保險公司管理條例》中罰款5至30萬的情形
2021-01-25財產保全在哪里辦
2021-02-02車子保險沒額度了能再買一份保險
2021-01-03車禍后保險公司理賠時間
2021-03-20為什么土地承包經營權是登記對抗
2021-02-27