根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建筑合同糾紛適用法律若干問題的解釋》，建筑行為地為合同履行地。因此，因建設(shè)工程施工合同引發(fā)的糾紛，應(yīng)向施工現(xiàn)場基層法院提起訴訟。工程合同糾紛的訴訟程序（一）工程合同糾紛在立案階段的立案，除民事訴訟法規(guī)定的立案條件外，還應(yīng)特別注意案件的案由和管轄。

合同立案審查主要包括訴因?qū)彶楹凸茌牂?quán)審查兩個方面。實踐中，大量的施工合同糾紛以其他類型合同的形式出現(xiàn)。例如，“合作建房”的名稱實際上是建筑合同糾紛；“房屋買賣”的名稱實際上是建筑合同糾紛；“建筑合同”的名稱實際上是合資房地產(chǎn)開發(fā)合同糾紛。因此，不僅要考察基本合同的形式，還要考察基本合同的內(nèi)容。根據(jù)最高人民法院司法解釋，建設(shè)工程施工合同不再適用一般房地產(chǎn)案件那樣的專屬管轄規(guī)定，而是適用于總合同的區(qū)域管轄，即所在地法院的管轄被告有住所或者合同履行地。在建筑工程施工合同中，合同履行地是施工行為地，一般是施工合同項下建筑物所在地。以合同履行地為管轄地，符合方便人民法院審理和人民訴訟的“兩個方便原則”。但需要指出的是，作為合同的一般屬地管轄，當(dāng)事人也可以在書面合同中約定選擇合同訂立地、原告所在地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄。首先，在審前準(zhǔn)備過程中，除了交換證據(jù)和初步質(zhì)證外，通常還需要司法鑒定。

一般情況下，有以下幾種情況：審核工程造價；審核工期延誤造成的損失；審核已付工程款、預(yù)付材料款等財務(wù)文件；審核有關(guān)爭議簽證、結(jié)算材料印章或簽字的真實性；審核工程造價和工期延誤造成的損失；確定工程質(zhì)量，設(shè)計維修計劃，預(yù)算維修計劃費用。在工程承包案件的審理過程中，司法鑒定幾乎涵蓋了所有的鑒定內(nèi)容。因此，在審前準(zhǔn)備階段，要認(rèn)真審查當(dāng)事人是否在舉證期限內(nèi)申請鑒定，是否允許，當(dāng)事人是否不申請，是否需要證據(jù)解釋，并根據(jù)實際情況進行處理。其次，在審前準(zhǔn)備中要注意被告人的反訴和抗辯。

在工程承包案件的審理過程中，被告提出反訴內(nèi)容作為抗辯意見并要求直接扣除的情況時有發(fā)生。針對這種情況，法官應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確判斷上述訴訟請求是抗辯還是反訴，并根據(jù)案情作出解釋。

在做出這種判斷時，必然要對合同的基本條款進行詳細的審查，而不是簡單的判斷。例如，在建設(shè)工程施工合同中，最常見的情況是承包人向發(fā)包人索賠工程欠款，發(fā)包人要求承包人承擔(dān)工程逾期竣工或質(zhì)量問題的違約賠償責(zé)任。這種答復(fù)一般被認(rèn)為是反訴。但部分施工合同條款規(guī)定，上述違約責(zé)任應(yīng)在工程款結(jié)算中直接扣除，或原告同意根據(jù)雙方合同約定在本案中直接扣除。在這種情況下，法官也可以在本案中一并處理，而不需要被告提出反訴。在施工合同案件的審理中，除了法院對合同條款和履行情況的調(diào)查外，還需要對以下幾個方面進行具體審查：

1。審查建設(shè)項目的有關(guān)程序。建設(shè)工程施工不僅是發(fā)包人與承包人之間的合同關(guān)系，而且由于建設(shè)合同標(biāo)的的特殊性，行政機關(guān)對建設(shè)工程負有相應(yīng)的管理責(zé)任。

2。審查施工合同的履行過程。

工程建設(shè)合同履行期較長，從一兩個月到一兩年不等，甚至有些建設(shè)項目由于資金、技術(shù)等原因可能斷斷續(xù)續(xù)地完成多年。在施工過程中，承包人與發(fā)包人之間的接觸、糾紛、糾紛的解決可以說是頻繁發(fā)生的?；蛟S在出現(xiàn)這些問題的時候，雙方還沒有發(fā)展到需要在法庭上面對面的地步。通過談判，可以在當(dāng)時解決問題，也可以因為雙方達成了諒解而忽略問題。

但是，一旦承包人和發(fā)包人之間發(fā)生訴訟，這些之前積累的小問題就可能被提出，成為對方違約的事實和原因。這就要求法官全面審查合同履行過程，從而正確判斷案件的案由，找到糾紛的導(dǎo)火索。通過對合同履行過程的全面審查，我們還可以全面了解案件的關(guān)鍵事實，如成本、付款、工期、質(zhì)量等。司法鑒定結(jié)論一般需要當(dāng)庭質(zhì)證，充分聽取雙方質(zhì)證意見。在建設(shè)工程施工合同糾紛中，有時涉及到工程價款審查、工程價款審查、審計等司法鑒定內(nèi)容。這些鑒定內(nèi)容，在性質(zhì)上屬于當(dāng)事人提供的證據(jù)材料，但在內(nèi)容上，卻是認(rèn)定案件基本事實特別是爭議事實的主要依據(jù)。一般來說，如果雙方對工程造價有爭議，最終判決結(jié)果很大程度上取決于工程價格評審結(jié)論。

承包人因發(fā)包人原因提出停工、窩工損失索賠的，無論是停工、窩工天數(shù)還是停工、窩工損失的具體金額，除合同另有約定外，一般以工期價格評審結(jié)論為準(zhǔn)。正是因為司法鑒定結(jié)論對案件的最終結(jié)果起著重要作用，所以司法鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)在庭審中正式質(zhì)證，鑒定人應(yīng)當(dāng)對雙方的質(zhì)證意見發(fā)表專業(yè)意見，以便法官（合議庭）對司法鑒定結(jié)論是否足以成為最終證據(jù)作出正確判斷。

有律師在場律師網(wǎng)很長一段時間。要了解違約起訴的內(nèi)容，可以直接在網(wǎng)上咨詢律師。你知道嗎