工程索賠的條件是什么。索賠成立,應同時滿足以下三個前提條件:
(1)承包人應按合同規定的程序和時間提交索賠意向通知書和索賠報告;
(2)與合同相比,該事件已造成承包人的額外費用工程造價或工期直接損失;
(3)工程造價增加或工期損失的原因不按合同約定,屬于承包人的行為責任或風險責任。以上三個條件必須同時滿足。構成建設工程索賠條件的事件。索賠事件,又稱干擾事件,是指使實際情況與合同規定不符,最終引起工期和造價變化的各種事件。在項目實施過程中,如果我們想對索賠事件進行持續的跟蹤和監督,就可以不斷地發現索賠機會。承包人可以要求賠償的一般情況有:(1)發包人違反合同,給承包人造成時間和費用損失;(2)發包人逾期付款,給承包人造成損失;(3)發包人提出提前或提前竣工縮短工期,造成承包人費用增加;
(4)對超出合同范圍的工程進行檢查;(5)監理工程師對合同文件解釋不清,技術資料不準確,造成工期和費用增加,或因不可抗力引起施工條件的變化;(6)因工程變更(包括設計變更、發包人提出的工程變更、監理人提出的工程變更)或監理人提出的工程變更而增加的時間和費用,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成時間和費用損失;
(7)非承包人原因造成工程臨時停工;
(8)價格上漲、法律法規變更等。
以上是相關答案。如果我們要提出索賠,我們必須滿足索賠的條件。一般情況下,承包人會通知對方按合同規定和時間索賠,或按合同規定確定損失。如果您有其他法律問題,可以向律師咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
注冊商標對消費者的好處有哪些
2020-12-02車禍傷殘鑒定的注意事項有哪些
2021-03-22破產申報債權時債權包括利息嗎
2020-11-27電子商務法全文內容是怎樣的
2021-02-03法院強制執行常見手段有哪些
2020-11-27女方以打胎要挾男方結婚是無效婚姻嗎
2021-01-12把房產證抵押需拿出房產證嗎
2021-02-04按份共有房產已過戶可以贈與嗎
2021-01-23租賃期內可以終止勞動合同嗎
2020-12-03申請回避可以口頭嗎
2020-12-02壽險中的事故是保險責任嗎,壽險理賠流程有哪些
2020-11-10買兒童保險有什么需要注意的問題
2020-12-07航班延誤多久可以賠償
2021-02-03這個30萬,保險公司該不該賠?
2021-01-24保險合同包含的三種免責條款有哪些內容
2020-12-05保險合同解除的方式有哪些及解除后果是什么
2021-01-18寬限到期日 Dataa Of Grace
2020-11-29農村土地承包經營怎么操作
2020-12-29公司拆遷補償能分紅嗎
2021-01-13拆遷安置房如何分房子
2021-02-21