在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何處理雇主的違約
根據《合同法》第283、284、285條的規定，用人單位應當承擔下列違約責任：。發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的，承包人可以順延工期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。建設工程合同在性質上屬于承攬合同。發包人作為本合同的定作方，應當按照合同約定履行協助義務。發包人未按照約定的時間和要求向承包人提供建設工程基本情況，致使工程不能按期開工的，發包人應當承擔相應的違約責任。因發包人原因暫?；蛘哐悠谑┕さ?，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，并賠償承包人因承包人停工、窩工、運輸、機械設備轉讓等造成的損失和實際費用，材料和部件積壓。所謂中途停工，是指工程在按合同正常施工過程中因故不能繼續進行；所謂延期，是指工程在按合同施工過程中因故延誤或部分停工，條件成熟后，該項目將繼續進行。因發包人原因造成工程暫停或者延誤的，發包人一方面應當采取措施減少損失，另一方面應當賠償承包人因工程暫?；蛘哐诱`造成的損失。
3。發包人變更方案、提供不準確資料或者逾期不提供勘察設計所需的工作條件，致使勘察設計返工、停工或者修改的，發包人應當按照勘察設計人實際消耗的工作量增加費用設計師。
通過小編的介紹，我們可以了解到雇主違約的相關答案。希望以上內容能對您有所幫助。如果你有律師的問題，歡迎回答！你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
孫連永律師，天津得依律師事務所律師，天津律師協會會員，曾擔任過大型央企建筑公司和全國TOP10上市房地產公司的法律顧問，對建設工程領域和房地產領域比較精通。孫連永律師還擔任工商局法律顧問，代理大量工商登記撤銷、工商處罰撤銷案件，對工商系統比較熟悉。孫連永律師擅長領域涉及：建設工程合同糾紛、房屋買賣合同糾紛、房屋質量糾紛、婚姻家庭糾紛、繼承糾紛、交通事故糾紛、勞動爭議糾紛、借款糾紛、承攬合同糾紛、租賃合同糾紛等，辦理案件幾百起，擁有豐富的辦案經驗，所承辦案件大都以勝訴或有利于當事人的方式結案。孫連永律師還擅長辦理：受賄罪、交通肇事罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、詐騙罪等刑事案件，辦案中通過會見犯罪嫌疑人了解案情，為犯罪嫌疑人辦理取保候審，法庭辯護，提供法律幫助等等，對刑事案件的整個辦案流程、程序非常了解，有著豐富的執業經驗。孫連永律師在工作中，一直以誠為本，立足于當事人的角度分析問題、解決問題，力爭讓每一個案件都做到案結事了，深受委托人的信任和好評。孫連永律師愿以豐富的法律知識和執業經驗，為您提供更專業、更周到、更高效的律師服務！
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
微信被騙報警當地不受理該怎么辦
2021-01-06公司什么情形下可以回購公司股權
2021-03-19監事屬于董事會成員嗎
2021-01-05交通事故車輛保全怎么進行
2020-12-09什么是破產債權
2021-03-02沒領結婚證的婚姻關系如何了斷
2021-02-22贍養人負有哪些贍養義務?
2020-12-21房產解押需要什么材料
2020-11-10外企存在勞務派遣關系是否合法
2021-01-07培訓機構教師試用期工資標準
2021-01-22干活慢會被辭退嗎
2020-11-29交通工具意外險的保險條款又有哪些呢
2020-12-19產品責任險與公眾責任保險的比較
2021-02-20雇主責任險保險合同
2020-12-15保險公司追償沒財產執行怎么辦
2021-01-25什么是保險公估人，保險公估人的地位主要表現在哪些地方
2021-02-04土地承包對經營權是如何規定的
2021-01-02農村承包荒山的價格是多少
2020-11-21兩類“地補”糾紛應當作為民事案件由法院立案審理
2021-02-19誰可以申請土地出讓
2020-11-16