在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
發包人未如約付款導致工期拖延,索償時要收集哪些證據
打官司就是打證據，在承包人準備通過法律途徑索償時，就必須收集好充分的證據資料，那樣起訴到法院的時候，才能得到法院的支持，勝訴索償。
一般情況下，承包人可以收集下列發包人未及時付款導致工期拖延的證據資料：
1、書面催告發包人限期支付工程款。
2、如發包人逾期未予支付，承包商準備停工，應向發包人發出停工通知書，通知書要載明停工的具體時間。
3、與此同時，對現場的設備設施以及未使用的各項材料進行統計擬出清單，請監理或者甲方代表簽字確認，形成索取機械費、材料費的證據資料。
4、復工時注意與對方共同確認具體的復工時間的證據資料。
5、能夠證明承包人停工損失相關資料。通常具體而言，承包人都可以要求賠償以下費用：
(1)人工費損失。如停工、窩工的工人工資;工人低生產效率的損失;膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關人工費用損失。
(2)材料費損失。諸如由于工期拖延，材料價格上漲帶來的差價損失等。
(3)機械費損失。由于工期拖延導致相關機械停工帶來的損失，轉移搬運帶來的損失等相關費用。
(4)工地管理費。諸如由工期拖延產生的工地管理人員的工資等。
(5)物價上漲的差生的差價費用。諸如工人工資上漲、機械租賃費用上漲、材料費用上漲等。
6、其他能夠證明發包人未及時支付工程款導致停工的證據資料。如錄音錄像等證據資料。
律霸小編提醒您，如果確實無法協商，或損失的金額很大的，就要果斷找個建筑工程律師協助處理，理清證據資料，給到法院起訴索償的，就果斷去起訴。以上就是為您總結的相關資料，希望可以幫助到您，本網站致力于打造優秀的法律咨詢平臺，如果您還有疑問，歡迎進入律師咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
入職審批表可以視為勞動合同嗎
2021-02-04刑事訴訟起訴書怎么寫
2020-12-09什么是離婚協議,離婚協議能否反悔
2021-02-07監護人要負刑事責任嗎
2020-12-0480歲能拿多少贍養費
2021-03-14法院離婚調解程序是什么
2021-02-18合同撕毀后還有效嗎
2020-11-28保障性住房保障人去世能繼承嗎
2021-01-03什么是勞動合同，簽訂勞動合同應當符合哪些條件？
2021-01-07變更勞動合同需要什么條件
2021-01-04一個員工是否可以跟兩個公司簽勞動合同
2021-01-05實習期獨自駕車上高速發生追尾
2021-03-16實習期最長是多久
2021-01-06如何選擇境外旅游保險
2021-01-21人身保險包括哪些內容
2020-12-06出境旅游保險怎么買
2021-02-08勞動局的保險認證什么時間結束
2021-01-19人壽保險單的注意事項有哪些
2021-01-26如何寫保險賠償申請書
2021-01-17失業保險基金是專款專用嗎
2021-01-10