首頁 > 法律常識 > 關于項目延期的補充協(xié)議范本是什么

關于項目延期的補充協(xié)議范本是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-08 · 544人看過

《工程延期補充協(xié)議》甲、乙雙方于年月日簽訂了金額為元、編號為的服務合同（以下簡稱原合同）。經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)達成補充協(xié)議如下：。雙方同意將原乙方為甲方提供服務一年（服務時間從年月日至年月日）的合同變更為XX個月（服務時間分為兩個期間，從年月日至年月日和從年月日至年月日）。

2。如本協(xié)議與原合同有沖突，以本協(xié)議為準，本協(xié)議未涉及的內(nèi)容按原合同執(zhí)行。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4。因本協(xié)議發(fā)生爭議的，雙方同意向原告所在地法院提起訴訟。

甲方：

乙方：

日期：

工期延誤的原因是什么

由于以下原因經(jīng)工程師確認后，工期可相應延長：

1。發(fā)包人不能按專用條款提供開工條件。

2。發(fā)包人未按約定日期支付預付款和進度款，導致工程進度異常。

3。工程師未按合同約定提供所需的指示、批準等，導致施工異常。

4。

5。因承包人原因造成一周內(nèi)停水、停電、停氣8小時以上。

6。不可抗力。

7。專用條款約定或監(jiān)理工程師同意的其他情形。

如何處理工期延誤

當工期可以順延時，應按以下方法確定。承包人應在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提出順延工期的書面報告。監(jiān)理工程師應在收到報告后14天內(nèi)確認并答復。工程師逾期不答復的，視為報告要求已確認。

當然，工程師確認的延長期應為該事件造成的合理延誤，工程師應根據(jù)事件的具體情況、工期定額、合同文件的規(guī)定予以確認，經(jīng)工程師確認的延長工期應作為合同工期的一部分納入合同工期。承包人對工程師的確認結(jié)果不同意的，按合同規(guī)定的爭議解決辦法處理。

以上是律霸提供的建筑業(yè)工期延誤時，我們應如何操作的相關資料。我希望它能幫助你。當然，造成工期延誤的因素很多，包括不可抗力、人為因素等外部因素，我們不希望出現(xiàn)這種情況。在《工程延期補充協(xié)議范本》中，明確了工程延期的原因、具體延期時間和爭議的解決辦法。本合同是對工程合同的補充，經(jīng)雙方簽字蓋章后具有同等法律效力。你知道嗎

該內(nèi)容對我有幫助贊一個

登錄×

驗證手機號

獲取驗證碼

我已閱讀并同意《用戶服務協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會嚴格保護您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

提交

評論區(qū)

遇到法律問題，直接發(fā)布咨詢

登錄后參于評論