第二百六十九條建設工程合同是承包人實施工程建設，發包人支付價款的合同。施工合同包括工程勘察、設計和施工合同。第二百七十條建設工程合同應當采用書面形式。第二百七十一條建設工程招標投標活動應當依照有關法律的規定，公開、公平、公正地進行。第二百七十二條發包人可以與總承包人訂立施工合同，也可以分別與勘察人、設計人、建造人訂立勘察、設計、施工合同。發包人不得將一個承包人完成的建設工程分割成若干部分發包給若干承包人。總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工程委托第三人完成。第三人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人就完成的工作成果對發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的建設工程全部分包給第三人，也不得將其承包的建設工程肢解后以分包的名義單獨分包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質的單位。禁止分包商將承包工程分包出去。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。第二百七十三條國家重大建設工程合同，應當按照國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。第二百七十四條勘察設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件（含概算）的期限、質量要求、費用和其他配合條件等條款。第二百七十五條建筑合同的內容包括工程范圍、工期、中間工程的開竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料設備供應責任等，資金的撥付和結算、竣工驗收、質量保證的范圍和期限、雙方的相互配合。第二百七十六條建設工程實行監理的，發包人應當與監理人簽訂書面委托監理合同。發包人和監理人的權利、義務和法律責任，依照本法委托合同和其他有關法律、行政法規的規定執行。第二百七十七條發包人可以隨時檢查工程進度和質量，不得妨礙承包人的正常工作。第二百七十八條承包人在隱蔽工程前，應當通知發包人進行檢查。發包人未及時檢查的，承包人可以順延工期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。第二百七十九條建設工程竣工后，用人單位應當按照國家頒發的施工圖紙、說明書、施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接管建設工程。建設工程竣工驗收合格后，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。第二百八十條勘察設計質量不符合要求或者逾期不提交勘察設計文件，給用人單位造成損失的，勘察設計單位應當繼續改進勘察設計，減免勘察設計費用，并賠償損失。第二百八十一條因建設單位的原因造成建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求建設單位在合理期限內免費修理、返工或者改建。經修理、返工、改建逾期交貨的，由施工單位承擔違約責任。第二百八十二條因承包人的原因，建設工程在合理使用期限內造成人身、財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的，承包人可以順延工期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。第二百八十四條因發包人的原因暫停或者延誤工程建設的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因停工、窩工、倒運、機械設備搬遷、積壓造成的損失和實際費用第二百八十五條發包人變更方案、提供不準確的資料或者逾期不提供勘察、設計所必需的工作條件，造成勘察、設計返工、中止或者修改的，應當依法增加費用測量員或設計者實際消耗的工作量。第二百八十六條發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，承包人可以依法與發包人協商折價或者申請人民法院拍賣，但根據建設工程性質不宜折價或者拍賣的除外。建設工程價款按照工程折價或者拍賣價格優先支付。第二百八十七條本章沒有規定的，適用承諾合同的有關規定。

我提醒大家，狹義的建筑質量主要是指建筑工程的使用功能符合業主的需要。這個概念強調的是建設項目的物理質量。如果您還有什么不懂或其他方面的法律知識，我建議您不妨登錄我們的網站進行在線律師咨詢，他們會詳細解答您的問題。你知道嗎