在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如果用人單位未按約定付款，索賠時應收集哪些證據
訴訟就是證據。承包人準備通過法律途徑索賠時，必須收集充分的證據，以便在向法院提起訴訟時，得到法院的支持，贏得訴訟。一般情況下，承包人可以收集以下因發包人未及時支付而造成工期延誤的證據資料：
<1。督促承包人書面限期支付工程款。
2。發包人逾期不付款，承包人準備停工的，應當向發包人發出停工通知，明確停工的具體時間。同時，對現場設備設施和未使用的材料進行統計，列出清單，并請監理或甲方代表簽字確認，形成索取機械費、材料費的證據資料。
4。復工時，注意與對方確認復工具體時間的證據。
5。能證明承包人停工損失的有關資料。（1） 一般來說，承包人可以要求賠償人工費。例如，停工或閑置工人的工資；工人生產效率低下的損失；相關人工成本的損失，如食品補貼、工具設備成本、各種管理成本等。（2）材料成本損失。如工期延誤、材料價格上漲造成的價差損失等。（3）機械費損失。因工期延誤，相關機械停工造成的損失，調運造成的損失及其他相關費用。（4）場地管理費。如工期延誤造成的現場管理人員工資。（5）物價上漲對貧困生的差價成本。如工人工資、機械租賃費、材料費等。
6。其他能夠證明發包人未及時支付工程款導致停工的證據。比如音頻和視頻證據。
我提醒你，如果你真的協商不成，或者損失金額大，你應該堅決找建筑律師幫忙處理，整理證據，向法院提起訴訟要求賠償。以上是為您總結的相關資料，希望能對您有所幫助。本網站致力于打造一個優秀的法律咨詢平臺。如果您有任何疑問，請進入律師咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
有限合伙企業的優缺點
2020-12-27中國人和外國人辦理結婚證登記如何辦
2021-02-27婚姻糾紛狀子怎么寫
2021-02-28拆遷賠償費是否是婚前財產
2020-12-25公證處公證保全時要拍視頻嗎
2021-03-18離婚單位集資房如何分割
2020-11-08怎么取回自己的房產證
2020-12-15意外保險的保費如何計算
2020-11-17投保人如果體檢不合格保費會退回來嗎
2021-01-23交保險沒簽合同被辭退或調崗怎么辦
2020-12-21保險合同本人抄約部分不是本人抄的,字是自己簽的,可以投訴嗎
2020-11-10人身保險的作用是什么
2020-12-23人身意外傷害綜合保險合同條款
2020-11-11保險人說明義務與免責條款效力之關系辨析
2021-02-04車出車禍保險怎么賠償
2021-03-20投機性預期利益不可保險
2020-12-15土地承包經營權如何排除妨害
2020-12-21私人土地轉讓合同怎么寫
2020-11-30公租房拆遷中,戶口在內的人都可以得到補償嗎
2021-03-23上海拆遷安置房如何辦理產權證
2020-12-27