在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如果發生洪水，如何索賠
1、 水災是自然災害和不可抗力時如何索賠。根據工程量清單計價標準，因不可抗力造成的損失，按不同責任由發包人和承包人分別承擔。詳見《建設工程量清單計價規范》。具體如下：
因不可抗力引起的費用，由發包人和承包人按以下原則分別承擔和調整工程價款：
（1）發包人承擔工程本身的損失，因工程損壞造成的第三方人員傷亡和財產損失，以及將安裝的材料、設備運至施工現場進行施工的損壞；
（2）發包人和承包人應對傷亡負責并承擔相應費用；
（3）施工機械設備損失及停工損失由承包人承擔；
（4）停工期間，承包人應按發包人要求承擔施工現場必要的管理人員和保安人員的費用；
（5）停工費用工程的清理和修理由發包人承擔。什么是不可抗力？
不可抗力是免責條款，是指合同簽訂后發生的不可預見、不可避免、不可控制和不能克服的事故（如戰爭、車禍等）或自然災害（如地震、火災、水災等），發生事故或者自然災害，致使當事人不能按照合同約定或者按期履行職責的，可以免除或者延遲履行職責。
不可抗力主要包括以下情況：
1。自然災害，如臺風、洪水和地震；
2。政府行為，如征收征用。社會不正常事件，如罷工和騷亂。暴雨的具體情況需要具體分析，不能只有一個了解，關鍵是要區分暴雨事件的性質，而不是天氣現象本身：
第一種情況：如果是施工現場正常的季節性暴雨，建設單位無權要求施工。因為正常的季節性暴雨對工期和造價的影響已經包含在工程定額中，也包含在投標報價中，屬于建筑排水的性質。第二種情況：臺風引起的暴雨，應該是不可抗力，因為臺風引起的暴雨是一種自然災害。因此，根據法律和施工合同的規定，這種情況可以索賠工期和非施工單位自身的損失。其中，雨水排水屬于災后恢復成本性質。
第三種情況：超過招標文件或施工合同規定等級的暴雨也被視為不可抗力，相當于第二種情況，也可以索賠。
以上內容是本網站小編搜集的相關內容魯巴網. 需要注意的是，沒有人愿意去應對突如其來的自然災害，但自然災害沒有情人。最重要的是合理談判，共同渡過難關。希望以上內容能對您有所幫助。如果對您幫助不大或者您想了解更多細節，歡迎您咨詢律師事務所的在線律師，為您帶來更專業的解答和全面的法律指導。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
夫妻財產損害該不該賠
2021-02-01企業員工試用期管理有哪些誤區
2021-01-16網購后,買賣雙方發生糾紛,應在哪方的法院提起訴訟
2021-02-07房屋繼承公證有哪些程序
2021-01-30一方有債務能爭奪撫養權嗎
2021-01-15一位老人去世后留下的房產如何繼承
2021-03-23離婚了房產證是兩個人的名字還需要更改嗎
2021-02-08勞動合同期限怎么填
2021-01-02哪些情形可以變更勞動合同,變更勞動合同要注意什么
2021-03-10上班玩手機被開除算違反勞動法嗎
2021-03-13公司不承認與員工有勞動關系怎么辦
2021-02-03技術服務外包勞務合同
2020-11-28拼裝的汽車發生交通事故由誰賠償
2021-02-07勞動爭議申訴最長年限是幾年
2020-11-22投資理財保險的定義
2021-03-03海上貨物運輸保險人代位求償權案例評析
2020-11-26郵包保險的方式和責任范圍有哪些
2021-03-14保險合同是有償合同
2021-01-12商業三者險和強制三者險都有哪些規定
2020-12-12車險理賠的常見問題律師解析
2020-12-12