在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
用人單位違約應承擔何種法律責任
發包人提供場地的，發包人應當按照合同約定向承包人提供材料、設備的施工、作業、運輸、堆放場地以及施工作業所涉及的周圍場地（包括所有通道）。具體工作包括：1。承包人開工前，發包人應及時辦理有關批準文件、證件和臨時用地的申報手續，包括項目地址范圍內的土地征用和租賃、臨時設施、施工許可證申請、道路占用等，爆破和臨時鐵路專用支線許可證。2確定道路、下水道和控制點的坐標。三。發包人在提供場地前，應清除施工現場影響承包人施工的一切障礙物，并向承包人提供施工所需的水、電、熱、電信等管線，以保證承包人在施工期間的需要。發包人未按約定提供適合本工程施工的場地，致使承包人不能施工的，承包人有權要求發包人排除障礙物，順延工期，暫停施工。造成承包人停工、窩工的，承包人可以要求發包人承擔損害賠償責任。發包人提供工程建設所需資金的，發包人應當按照約定的時間和金額向承包人支付。這里的資金一般是指工程款。現實中，業主提供的工程款包括預付款和按工程進度支付兩種，雙方可在建設工程合同中約定。施工合同約定發包人預付工程款的，發包人應當按照約定的時間和金額向承包人預付工程款，并在工程開工后按照合同約定的時間和比例逐筆扣除工程款。發包人未按合同約定預付工程款的，承包人可以催告發包人支付工程款。通知發出后，發包人仍不按要求預付工程款的，承包人可以在通知發出后的合理期限內停工，順延工期。發包人應當自到期日起向承包人支付到期應付款項的利息，并賠償承包人因此造成的停工、窩工損失。建設工程合同約定發包人按工程進度支付的，發包人按合同進度支付。發包人確認合同價款和工程造價后，按合同價款和工程造價計算工程造價。發包人在計算結果簽字后仍不支付工程款的，承包人應當督促發包人支付工程款。發包人接到通知后仍不按要求支付工程款的，承包人可以停工，順延工期。發包人應當自約定的支付日期起，向承包人支付應付價款的利息，并賠償承包人因停工、延誤造成的損失。
發包人提供與工程建設有關的技術資料的，發包人應當按照合同約定的時間和份數，向承包人提供符合約定要求的技術資料。這里的技術資料主要包括勘察資料、設計文件、施工圖紙、說明書等，因為根據法律、行政法規的規定，承包人必須按照國家質量標準、技術規范、設計圖紙、施工圖等進行施工，施工圖和其他技術資料。發包人未按約定提供技術資料的，承包人不能正常工作。在這種情況下，承包人可以要求發包人在合理期限內提供工程，并有權暫停施工、順延工期，并可以要求發包人承擔因承包人停工、窩工造成的損失。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房產抵押借款租賃合同有效嗎
2020-12-10交通事故傷殘鑒定需要多少鑒定費
2020-11-09對臺灣地區有關婚姻家庭民事判決的認可
2021-03-14電子商務過程中爭議如何解決
2021-02-13事實收養關系的認定
2020-11-28和精神病人結婚該怎么辦
2020-12-16交通事故認定書可以作為交通事故糾紛證據使用嗎
2021-02-13已經離婚了還算婚姻糾紛嗎
2020-11-09被抵押的房產是否可以資產保全
2021-02-13融資租賃合同法律關系中將涉及哪些主體
2021-03-16擔保范圍約定不明確
2020-11-13法院判贈與房產無效契稅可以退嗎
2021-01-29可向勞動爭議仲委會申請仲裁的情形
2020-11-30勞動爭議案件最多能賠償幾年
2020-11-19關于拖拉機保險合同條款
2021-02-07比例再保險經營方面的條款有什么
2021-03-07保險法的修改與保險合同格式條款
2021-02-10肖X人身保險合同糾紛一案的民事判決書
2020-11-12遭綁架致死屬意外 可獲保險理賠
2021-03-14購買車險中商業車險怎么計算
2020-12-05